Centrale des marchés
orgerus - collège Georges Pompidou - travaux de réhabilitation partielle du collège (6 lots) 78 Travaux de réhabilitation partielle du collège Georges Pompidou à Orgerus (6 lots) code_postal : 78012 pays : F- lieu : 2 place André Mignot ville : Versailles.
Conseil général des Yvelines 78012Versailles
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Orgerus - collège Georges Pompidou - travaux de réhabilitation partielle du collège (6 lots)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1151622

Date de clôture estimée : 05/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/07/14)
14-102912

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
conseil général des Yvelines. Code d'identification nationale : 22780646000019, 2 place André Mignot, à l'attention de le président, F-78012 Versailles.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.yvelines.fr.

Adresse du profil d'acheteur : http://www.achats.yvelines.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : conseil général des Yvelines : DPIC - SDFGMP - Service des marchés, florence CHASLES, 2 place André Mignot - bureau C 304, Du lundi au jeudi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 17h00 et le vendredi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h 00 à 16h00 Retrait par voie électronique : http://www.achats.yvelines.fr, F-78012 Versailles. Tél. : (+33) 1 39 07 82 87. Fax : (+33) 1 39 07 87 38

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : conseil général des Yvelines : DPIC - SDFGMP - Service des marchés, florence CHASLES, 2 Place André Mignot - bureau C 304, Remise contre récepissé du lundi au jeudi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 17h00 et le vendredi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 16h00 - remise par voie électronique : http://www.achats.yvelines.fr, F-78012 Versailles
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
orgerus - collège Georges Pompidou - travaux de réhabilitation partielle du collège (6 lots).
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services2 rue du Poirier d'argent, 78910 Orgerus.
Code NUTS , FR103, .
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
le délai global d'exécution des travaux (y compris la période de préparation d'une durée de 30 jours ) est de 733 jours (dates prévisionnelles : du 03/11/2014 au 04/11/2016)
le délai d'exécution des travaux court à compter de la date indiquée sur l'ordre de service de démarrage.
Une visite des lieux est conseillée. Le collège étant fermé du 12/07 au 24/08/2014 inclus, aucune visite de l'établissement ne pourra être effectuée à cette période.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45300000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : au sens du droit communautaire des marchés publics, le présent marché pourra, en cas de modifications des prestations prévues au marché, faire l'objet d'un ou plusieurs avenants au sens des dispositions de l'article 20 du Code des Marchés Publics.
Au sens " modalités d'exécution particulières du marché " en droit des marchés publics français, le marché comporte des options pour les lots 1 " Clos et couvert " et 3 " Plomberie, chauffage, ventilation ".
Lot 1 " Clos et couvert " :
Dans le cadre de l'option, l'entreprise chiffrera le remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment des logements de fonction (bâtiment F).
Lot 3 " Plomberie, chauffage, ventilation " :
Dans le cadre de l'option, l'entreprise chiffrera la grille d'entrée d'air autoréglable acoustique en menuiserie extérieure pour les logements du bâtiment F suivant le type de ventilation existante.
II.2.3) Reconduction

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé :
1) Description succincte :
Clos et couvert
décomposé techniquement de la manière suivante :- Bâtiments préfabriqués- Démolition, gros-oeuvre, charpente bois
- Etanchéité
- Couverture
- Menuiseries extérieures, occultation
- Cloisons, doublages
- Traitement et façades
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45223220.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2

Intitulé :
1) Description succincte :
Corps d'état secondaires
décomposé techniquement de la manière suivante :- Menuiseries intérieures
- Serrurerie
- Faux plafonds
- Carrelage,faience
- Sols souples
- Peinture
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45420000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 3

Intitulé :
1) Description succincte :
Plomberie, chauffage, ventilation
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45330000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 4

Intitulé :
1) Description succincte :
Electricité courants forts et faibles
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45310000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 5

Intitulé :
1) Description succincte :
Equipements de cuisine
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
39221000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 6

Intitulé :
1) Description succincte :
VRD et Espaces verts
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112710.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le Département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Fonds publics du Département des Yvelines.
Le mode de règlement du marché choisi par la personne publique est le virement administratif (délai de paiement prévu au Code des Marchés Publics).
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Ces marchés seront conclus avec un prestataire unique ou avec un groupement d'entreprises. Les candidats ont la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement.
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Lettre de candidature accompagnée de documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (produire une délégation de pouvoir le cas échéant, les habilitations du mandataire pour représenter les opérateurs économiques dans le cadre d'un groupement).
- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur datée et signée par le candidat certifiant qu'il n'entre dans aucune des interdictions de l'article 43 du code des marchés publics (voir modèle dans le formulaire Dc1).
- Justificatifs éventuels d'un droit de préférence pour l'attribution du marché (article 53 IV du code des marchés publics : société coopérative ouvrière de production, artisan, société coopérative d'artisan, entreprise adaptée, etc.).
- Engagement écrit éventuel d'autres entreprises à participer à l'exécution du marché, et dont le candidat demande la prise en compte des capacités (article 45 III du code des marchés publics).
- A titre facultatif, le candidat est invité à joindre à sa candidature les certificats et attestations prévus à l'article 46 du code des marchés, ainsi que ses attestations d'assurance à jour de leurs cotisations, correspondant à l'objet du marché.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats seront jugés sur leurs capacités :
- financières = chiffres d'affaires
a ce titre, les candidats devront produire :
- une déclaration du chiffre d'affaires global, du chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, au cours de chacun des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats seront jugés sur leurs capacités :
- professionnelles = références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations
les qualifications souhaitées sont listées dans la rubrique
renseignements complémentaires du présent avis.
La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Si le candidatdu lot 6 est dans l'incapacité de fournir la qualification 1552 au moment de la remise de son offre, il fournira une attestation par laquelle il s'engage à présenter un ou plusieurs sous-traitants pressentis possédant cette qualification. La preuve de cette qualification devra être obligatoirement fournie dans le dossier de candidatures. De plus, dans le cas où le candidat est dans l'incapacité de fournir le dossier administratif complet de son sous-traitant au moment de la remise de son offre, il devra obligatoirement le fournir avant la notification du marché.
- techniques (moyens humains et techniques).
A ce titre, les candidats devront produire :
- une déclaration des effectifs moyens, du personnel d'encadrement au cours de chacun des trois derniers exercices disponibles et des moyens dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (outillage, matériel et équipement technique...).
- une présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des cinq dernières années indiquant le maître d'ouvrage, le montant du marché, l'époque et le lieu d'exécution.
- les certificats de qualifications professionnelles, ou tout moyen de preuve équivalent.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. critere 1 - valeur financiere de l'offre, notee sur 70 points
les offres seront jugées d'une part sur le montant de base et d'autre part sur le montant de base + l'option pour les lots 1 et 3.
2. critere 2 - valeur technique de l'offre, notee sur 25 points.
3. critere 3 - valeur environnementale de l'offre, notee sur 5 points
les candidats détailleront dans un mémoire technique les dispositions mises en oeuvre pour l'application de la charte chantier à faibles nuisances.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2014-252 à 258.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
5 septembre 2014, à 16:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 160 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr
Criteres d'attributions : Les candidats détailleront dans un mémoire technique les points suivants :
Sous-Critère 2.1 - performance des matériaux proposés (15 points)
les candidats produiront les marques et les fiches techniques et descriptives des produits suivants :
Lot 01 Clos et couvert
type de tuiles selon l'article 4.1 du CCTP 1.4 Couverture
Type de châssis selon l'article 4.4.1 du CCTP 1.4 Couverture
Type de profils pour menuiseries extérieures selon l'article 4.2 du CCTP 1.5 Menuiseries extérieures
type de volets roulants selon l'article 4.6 du CCTP 1.5 Menuiseries extérieures
type de bardage selon l'article 4.2 du CCTP 1.7 Bardage
Type de bardage selon l'article 4.3 du CCTP 1.7 Bardage
Type de bardage selon l'article 4.4 du CCTP 1.7 Bardage
Lot 02 Corps d'état secondaires
type de brise soleil selon l'article 4.8 du CCTP 2.2 Métallerie
Type de plafond aluminium selon l'article 4.2 du CCTP 2.3 Faux plafonds
type de plafond plâtre perforé selon l'article 4.3 du CCTP 2.3 Faux plafonds
type de plafond bois massif selon l'article 4.7 du CCTP 2.3 Faux plafonds
type de carrelage 30 x 30 selon l'article 4.2 du CCTP 2.4 Carrelage Faience
Type de carrelage mural selon l'article 4.4 du CCTP 2.4 Carrelage Faience
Type de revêtement de sol selon l'article 4.2 du CCTP 2.5 Revêtements de sol mince
lot 03 : Plomberie Chauffage Ventilation
Centrales de traitement d'air suivant les articles 3.7.3, 3.8.3, 3.9.3 et 3.10.3 du Cctp
Hottes et extracteur suivant l'article 3.10.4 du Cctp
Extracteurs VMC suivant les articles 3.12.2 et 3.13.2 du Cctp
Paillasses suivant l'article 3.15.5 du Cctp
Lavabos et robinetteries suivant l'article 3.15.5 du Cctp
Urinoirs et WC suivant l'article 3.15.5 du Cctp
Emetteurs de chauffe (panneaux rayonnants et radiateurs) suivant les articles 3.6.1 et 3.6.2 du Cctp
Lot 04 : Electricité courants forts et faibles
eclairages intérieurs suivant l'article 4.16 du Cctp
Eclairages extérieurs suivant l'article 4.17 du Cctp
Eclairages de sécurité suivant l'article 4.18 du Cctp
Sonnerie de fin de cours, distribution de l'heure, et sonorisation suivant l'article 5.6 du Cctp
Interphonie suivant l'article 5.8 du Cctp
Interphonie pour espaces d'attente sécurisés suivant l'article 5.9 du Cctp
Précâblages Informatique et téléphonie suivant les articles 5.2 et 5.3 du Cctp
Lot 05 : Equipements de cuisine
chambre froides et équipements frigorifiques (repères Cf01 à Cf03).
Matériels de légumerie (repères Lg02 à Lg08).
Matériels de cuisson (repères Cu08 à Cu20b).
Matériels de préparation froide (repères Pf01 à Pf16).
Matériels de plonge batterie (repères Pb01 à Pb08).
Matériels de distribution (repères Ed01 à Ed11).
Modules de la cuisine locative (chapitre 6.4 du Cctp).
Lot 06 : VRD et espaces verts
plantations suivant l'article 4.46 du Cctp
Candélabres suivant l'article 4.40 du Cctp
Portails suivant l'article 4.42 du Cctp
Clôture suivant l'article 4.43 du Cctp
Corbeilles suivant l'article 4.53 du Cctp
Banquettes béton suivant l'article 4.52 du Cctp
Pots de plantation suivant l'article 4.48 du Cctp
Sous-Critère 2.2 - moyens d'intervention et organisation du chantier (10 points)
- désignation d'un interlocuteur privilégié pour le suivi du chantier
- profil et rôle de chaque intervenant sur le chantier
- temps de présence et effectif simultané mis en place pour respecter le planning par phase
- description de l'organisation et des moyens matériels mis en oeuvre
renseignements administratifs :
conseil général des Yvelines, DPIC - sDFGMP - service des marchés, Pauline LEGRAND, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
78012 Versailles
Tél : 0139078977 Fax : 0139078738
renseignements techniques :
conseil général des Yvelines,Dpic - agence Sud, Marie-Christine COUPEL, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
78012 Versailles
Tél : 0139077173 Fax : 0139078283
unité monétaire utilisée, l'euro.instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles,
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : conseil général des Yvelines DPIC - sEJC Mme Mélinda ETIENNE, 2 place André Mignot, 78012 Versailles Cedex, télécopieur : 01 39 07 87 38, courriel : metienne@yvelines.fr
qualification Qualibat :
Lot 1 : Clos et couvert
Qualibat 2111 - maçonnerie (technicité courante) et béton armé courant
Qualibat 3211 - étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité courante)
Qualibat 3101 - tuiles à emboîtement ou à glissement
Qualibat 3511 - fourniture et pose de menuiseries extérieures
Qualibat 4131 - plaques de plâtre (Technicité courante)
Qualibat 3811 - bardages simples (Technicité courante)
lot 2 : Corps d'état secondaires
Qualibat 4311 - fourniture et pose de menuiserie en bois (Technicité courante)
Qualibat 4411 - serrurerie-Métallerie (Technicité courante)
Qualibat 6311 - carrelages, revêtements (Technicité courante)
Qualibat 6221 - revêtements résilients PVC (Technicité courante)
Qualibat 6111 - peinture et ravalement (Technicité courante)
lot 3 : Plomberie, chauffage, ventilation
Qualibat 5112 - plomberie - sanitaire (Technicité confirmée)
Qualibat 5312 - installations thermiques (Technicité confirmée)
Qualibat 5432 - conduits aérauliques (Technicité confirmée)
lot 4 : Electricité courants forts et faibles
qualifelec E2c3
Lot 5 : Equipements de cuisine
qualicuisine 1/2/-/-/5/-/-c3c
lot 6 : VRD et Espaces verts
Qualibat 1552 - traitement de l'amiante.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4 juillet 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 4 juillet 2014.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00