See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Versailles Grand Parc
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif et du bassin des eaux pluviales de l'aire d'accueil des gens du voyage et de la ZAC du Pont Colbert à Jouy-en-Josas
Description: Objet du contrat:Travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif et du bassin des eaux pluviales de l'aire d'accueil des gens du voyage et de la ZAC du Pont Colbert à Jouy-en-Josas Acheteur:Versailles Grand Parc Type de contrat:Marché ordinaire de travaux Structure:Lot unique Lieu d'exécution:ZAC du Pont Colbert à Jouy-en Josas Durée d'exécution:De la notification à la fin de la garantie de parfait achèvement Développement durable:Clause environnementale Pénalités de retard:Voir les pénalités au CCAP Variation des prix:Révisables (formule), formule P0 x [0.15 + 0,85 x (Indice (n) / Indice(0))] Nature des prix:Prix forfaitaire
Identifiant de la procédure: 0921414d-ad5c-41f2-a815-928c3ccab77d
Identifiant interne: CLB302-5
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Nomenclature complémentaire (cpv): 45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Les pièces du marché sont consultables sur demande au service des marchés publics, dans la limite du respect du secret industriel et commercial régi par les articles L311-6, L311-7 et L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif et du bassin des eaux pluviales de l'aire d'accueil des gens du voyage et de la ZAC du Pont Colbert à Jouy-en-Josas
Description: Objet du contrat:Travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif et du bassin des eaux pluviales de l'aire d'accueil des gens du voyage et de la ZAC du Pont Colbert à Jouy-en-Josas Acheteur:Versailles Grand Parc Type de contrat:Marché ordinaire de travaux Structure:Lot unique Lieu d'exécution:ZAC du Pont Colbert à Jouy-en Josas Durée d'exécution:De la notification à la fin de la garantie de parfait achèvement Développement durable:Clause environnementale Pénalités de retard:Voir les pénalités au CCAP Variation des prix:Révisables (formule), formule P0 x [0.15 + 0,85 x (Indice (n) / Indice(0))] Nature des prix:Prix forfaitaire
Identifiant interne: T-PA-1703183
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Nomenclature complémentaire (cpv): 45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Durée de garantie du respect de la norme de rejet
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique du mémoire et présentation de l'ensemble des matériaux
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Prix du coût annuel d'entretien et de maintenance de la station d'épuration sur une période de 15 ans
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Organisation, qualifications et expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Protection de l'environnement et continuité du service pendant la durée des travaux
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Service après-vente et assistance technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère:
Type: Prix
Description: Montant des travaux (Prix forfaitaire et prix unitaire)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Versailles
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Versailles
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 360 276,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: SPEE TRAVAUX
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 360 276,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2026824576
Titre: Travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif et du bassin des eaux pluviales de l'aire d'accueil des gens du voyage et de la Zac du Pont Colbert à Jouy-en-Josas
Date de conclusion du marché/concession: 05/03/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 13DA4983-E9A6-B21E-D59E5CA2AB299931
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Versailles Grand Parc
Numéro d’enregistrement: 78371
Adresse postale: Cavgp 6 avenue de Paris, Cs 10922
Ville: Versailles cedex
Code postal: 78009
Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)
Pays: France
Point de contact: Le Président
Téléphone: (33)130972839
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Versailles
Numéro d’enregistrement: 13DA49A1-D981-8289-90F14E9013534A3F
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Ville: Versailles
Code postal: 78011
Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)
Pays: France
Téléphone: 0139205400
Télécopieur: 0139205487
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Versailles
Numéro d’enregistrement: 13DA49B0-B1B9-73A0-E304E318AD3714FB
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Ville: Versailles
Code postal: 78011
Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)
Pays: France
Téléphone: 0139205400
Télécopieur: 0139205487
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SPEE TRAVAUX
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 1703183-1-0-1
Adresse postale: Lieudit La Folie
Ville: O-De-Selle
Code postal: 80160
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Téléphone: 0322423492
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0000
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 6476e8d2-a922-45ea-95a6-8d3a72fe7d38 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 18/03/2026 18:26:40 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 193200-2026
Numéro de publication au JO S: 56/2026
Date de publication: 20/03/2026
