Centrale des marchés
78 remplacement de la chaudière numéro 01 et travaux annexex d'amélioration des installations à Saint Cyr L'Ecole 78 remplacement de la chaudière numéro 01 et travaux annexex d'amélioration des installations à Saint Cyr L'Ecole remplacement de la chaudière numéro 01 et travaux annexex d'amélioration des instal...
MINDEF/SGA/DCSID/DRG IDF 78013Versailles sophie.kiffer@intradef.gouv.fr 0139676494
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

78 remplacement de la chaudière numéro 01 et travaux annexex d'amélioration des installations à Saint Cyr L'Ecole

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 666958

Date de clôture estimée : 16/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (18/04/13)
13-66663

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MINDEF/SGA/DCSID/DRG IDF.
Correspondant : Mme KIFFER Chef Cellule Administration, gsbdb Versailles USID de Versailles Caserne des Matelots (bât 105) CS 10702 78013 Versailles Cedex tél. : 01-39-67-64-03 télécopieur : 01-39-67-64-94 courriel : sophie.kiffer@intradef.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense.

Objet du marché : remplacement de la chaudière numéro 01 et travaux annexex d'amélioration des installations.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45331110.

Lieu d'exécution : lycée militaire - bâtiment 0017, 78000 Saint-Cyr-l'Ecole.

Code NUTS : FR103.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le marché a pour objectif le remplacement à l'identique de la chaudière en panne et les prestations nécessaires à l'amélioration du fonctionnement des installations
Le délai d'exécution des travaux est de deux (2) mois période préparation de 30 jours exclue à compter de l'ordre de service fixant la date de début du délai d'exécution
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) .
Le marché est composé des sections techniques suivantes:
- chauffage (section technique principale) ;
- électricité ;
- fumisterie ;
- métallerie.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de cinq pour cent (5 %) du montant du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants sera constituée.seule une garantie à première demande pourra être substituée à cette retenue de garantie.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le présent marché est conclu à prix global forfaitaire.le marché est conclu en EUR .
Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement.les délais de paiement sont fixés conformément à l'article 98 du code des marchés publiques à 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats pourront soumissionner sous la forme juridique de leur choix, mais ils ne pourront se présenter en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement.en cas de groupement conjoint le mandataire devra être solidaire de ses cotraitants pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage en ce qui concerne l'exécution du marché.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : renseignements concernant la situation des opérateurs économiques, renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité professionnelle, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (application des artcles 43, 44, 45, 52 et 156 du code des marchés publics).



Situation juridique - références requises .

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux (renseignements concernant leurs qualités et capacités à concourir aux marchés de l'etat):
En cas de groupement tous les justificatifs sont à fournir par chacun des membres du groupement et la lettre de candidature signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité)- une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants (modèle Dc1 à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation) ;
- une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement - modèle Dc2 (à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation) comportant l'élément suivant ;
- existence éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire (ou procédure étrangère équivalente) à l'encontre du candidat (dans l'affirmative, joindre une copie du jugement correspondant) ;
- pouvoirs de la personne habilitée à engager la société.



Capacité économique et financière - références requises : - état du chiffre d'affaire des 3 dernières années;- l'extrait KBIS ou la carte d'indentification justifiant de l'inscription au répertoire des Métiers ou récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (pour les entreprises en cours d'inscription).



Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- les certificats de qualification Qualibat 5362 ou 5331 ou 5352 ou 4421 ou 5312, ou équivalent (certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence à réaliser la prestation) ;
- liste des prestations de nature et d'importance équivalentes réalisées depuis les 3 dernières années.
Les candidatures seront examinées afin de satisfaire à des niveaux de capacité professionnelle correspondant à des marchés similaires, tant par leur nature, leur importance, leur montant, leurs contraintes.
La preuve de la capacité du candidat sera appréciée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser les prestations pour lesquelles il se porte candidat.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, financières et techniques, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, financières et techniques d'autres opérateurs économiques. Dans ce cas il justifiera des capacités (même justificatifs professionnels, financiers ou techniques à fournir que ceux exigés des candidats) de ce ou ces opérateurs économiques et apportera la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché, en fournissant un engagement écrit du ou des opérateurs économiques.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 mai 2013, à 11 heures.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 01/caa.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 avril 2013.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal adminstratif de versailles 56 avenue de St Cloud 78000 Versailles tél. : 01-39-20-54-00 courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr télécopieur : 01-39-20-54-87.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal adminstratif de versailles 56 avenue de St Cloud 78000 Versailles tél. : 01-39-20-54-00 courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr télécopieur : 01-39-20-54-87.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00