Centrale des marchés
78 Travaux en trois lots sur les sites des Matelots et des Récollets, CETID, à Versailles 78 Travaux en trois lots sur les sites des Matelots et des Récollets, CETID, à Versailles marché de travaux en trois lots sur les sites des matelots et des récollets à Versailles : -Lot n°1 : Réali...
M. Pascal Danieau 78013Versailles pascal.danieau@defense.gouv.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

78 Travaux en trois lots sur les sites des Matelots et des Récollets, CETID, à Versailles

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1097642

Date de clôture estimée : 20/06/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (23/05/14)
14-78228

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DCSID.
Correspondant : M. Escoffier Thierry, Représentant du pouvoir adjudicateur, 3, rue de l'indépendance Américaine 3, rue de l'ind 78013 Versailles tél. : 01-30-97-94-05.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense.

Objet du marché : marché de travaux en trois lots sur les sites des matelots et des récollets à Versailles : -Lot n°1 : Réalisation d'un réseau de distribution électrique sur le terrain d'expérimentations de la section PIC aux Matelots. -Lot n°2 : Réalisation et pose de supports de tests pour le terrain d'expérimentations de la section PIC aux Matelots et pour le site des Récollets. -Lot n°3 : Rénovation de la clôture végétale et évaluation d'une pelouse à croissance retardée sur le terrain d'expérimentations de la section PIC aux Matelots.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45311000
Objets supplémentaires : 45262670, 45112710.

Lieu d'exécution : cetid - 9, rue des Récollets et Camp des Matelots, 78000 Versailles.

Code NUTS : øFR103ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
ce marché répond à une expression de besoin de la section protection intrusion camouflage qui souhaite disposer d'un terrain d'essais et d'un showroom opérationnel pouvant servir de démonstration à différents ressortissants de la défense et d'effectuer de la veille technologique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :

Estimation de la valeur (H.T.) : entre 50 000 et 91 000 EUR.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 70 jours à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er septembre 2014.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré exclusivement par des ressources budgétaires de l'état. Le paiement doit se conformer aux textes réglementaires en vigueur. Le régime financier du marché est conforme aux articles 86 à 118 du code des marchés publics. Le paiement sera effectué à 30 jours par virement administratif.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats qui se présentent en groupement solidaire ou conjoint, indiquent clairement la dénomination sociale du mandataire et de chacun des co-traitants, ainsi que la nature du groupement sous peine de déclaration de non conformité du dossier par le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur, pour l'exécution de la totalité du marché. En cas de groupement, la forme imposée, après attribution du marché sera le groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il est contraint d'assurer sa transformation au stade de l'attribution du marché pour se conformer à la demande du pouvoir adjudicateur. L'opérateur économique ne pourra pas se présenter en agissant à la fois en qualité individuelle ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les documents suivants au regard de l'arrêté du 28 août 2006 permettant d'évaluer les capacités techniques, professionnelles et financières des candidats.



Capacité économique et financière - références requises : chiffre d'affaires global et chiffre d'affaire concernant les fournitures ou services objet de marché et exécuté au cours des trois derniers exercices disponibles ;.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : présentation de l'organisme, (activité, effectif, organigramme, qualifications, etc...)
Présentation d'une liste de références significatives sur des prestations similaires à l'objet du marché effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
habilitation électrique du personnel oeuvrant sur le chantier (lot 1 uniquement).

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) ;
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés :
- : habilitation électrique des intervenants (lot 1 uniquement).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 juin 2014, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : P14DC123.

Renseignements complémentaires : les conditions de prolongation du délai d'exécution seront éventuellement appliquées conformément à l'article 19.2 du Ccag/Travaux. En cas d'exécution complémentaire :
Conformément à l'article 118 du CMP et dans le cas particulier où le montant des travaux exécutés atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des travaux pourra être réalisée à la condition qu'une décision de poursuivre prise par le RPA soit notifiée au titulaire du marché. En outre, l'administration se réserve également le droit de recourir à la procédure négociée, pour la réalisation de marchés complémentaires, conformément à l'article 35 II 6 du code des marchés publics.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 mai 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Direction centrale du service d'infrastructure de la défense-service des réalisations-sous-direction achats infrastructure-bureau achat métier.
Correspondant : M. Georges n'taba, 3 rue de l'indépendance américaine, 78013 Versailles, tél. : 01-30-97-95-45, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=104977&orgAcronyme=g7h.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Direction centrale du service d'infrastructure de la défense-service des réalisations-sous-direction achats infrastructure-bureau achat métier.
Correspondant : M. Danieau Pascal, 3 rue de l'indépendance américaine, 78013 Versailles, tél. : 01-30-97-94-05, courriel : pascal.danieau@defense.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Direction centrale du service d'infrastructure de la défense-service des réalisations-secrétariat du service des réalisations.
Correspondant : M. Pascal Danieau, 3 rue de l'indépendance américaine, 78013 Versailles, tél. : 01-30-97-94-05, courriel : pascal.danieau@defense.gouv.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=173847&orgAcronyme=g7h.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles tél. : 01-39-20-54-00 télécopieur : 01-30-21-11-19.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 réalisation d'un réseau de distribution électrique sur le terrain d'expérimentations de la section PIC aux Matelots.
Réalisation d'un réseau de distribution électrique sur le terrain d'expérimentations de la section PIC aux Matelots.

Cout estimé (H.T.) : 35 000 EUR.

Durée : 70 jours à compter de la date de notification du marché.

Informations complémentaires : la durée du marché, qui est laissée à l'initiative des candidats, devra être précisée au paragraphe 4 de l'acte d'engagement de chacun des lots.

C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Lot(s) 2 réalisation et pose de supports de tests pour le terrain d'expérimentations de la section PIC aux Matelots et pour le site des Récollets.
Réalisation et pose de supports de tests pour le terrain d'expérimentations de la section PIC aux Matelots et pour le site des Récollets.

Cout estimé (H.T.) : 30 000 EUR.

Durée : 70 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45262670.
Lot(s) 3 rénovation de la clôture végétale et évaluation d'une pelouse à croissance retardée sur le terrain d'expérimentations de la section PIC aux Matelots.
Rénovation de la clôture végétale et évaluation d'une pelouse à croissance retardée sur le terrain d'expérimentations de la section PIC aux Matelots.

Cout estimé (H.T.) : entre 15 000 EUR et 31 000 EUR.

Durée : 70 jours à compter de la date de notification du marché.

Informations complémentaires : la durée du marché, qui est laissée à l'initiative des candidats, devra être précisée au paragraphe 4 de l'acte d'engagement de chacun des lots.

C.P.V. - Objet principal : 45112710.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous