Centrale des marchés
Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation de locaux dans deux bâtiments distincts situé au SPIP de Versailles.il s'agit d'un marché alloti composé de 8 lots Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation de locaux dans deux bâtiments distincts situé au SPIP de Versailles.il s'agit d'un marché alloti composé de 8 lots ville : Fresnes m...
DIR INTERREGIONALE SCES PENITENTIAIRES 94267Fresnes liste.disp-paris.dai-marche-public@justice.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation de locaux dans deux bâtiments distincts situé au SPIP de Versailles.il s'agit d'un marché alloti composé de 8 lots

Marché public ou privé
Référence du marché : 5876463

Date de clôture estimée : 26/02/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/02/21)
21-15625
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 78, 75, 91, 92, 93, 94
Annonce No 21-15625
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DIR INTERREGIONALE SCES PENITENTIAIRES.
 Correspondant : Mme BELHAOUARI Sabrina, 3, avenue de a division Leclerc 94267 Fresnes, courriel : Liste.disp-paris.dai-marche-public@justice.fr.

Objet du marché : le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation de locaux dans deux bâtiments distincts situé au SPIP de Versailles.
Il s'agit d'un marché alloti composé de 8 lots
.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45454000
Objets supplémentaires : 44115800
44111400.
Lieu d'exécution : spip de versailles 2, Rue Vautrait, 78000 Versailles.
Code NUTS : -FR103.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le présent marché est un marché alloti. Il se décompose en huit lots :
Lot 1 : Installation de chantier dépose gros œuvre
lot 2 : Menuiseries extérieures
lot 3 : Cloisons-Doublage-Faux plafond
lot 4 : Menuiseries intérieures
lot 5 : Revêtements de sols
lot 6 : Peinture
Lot 7 : Plomberie-Chauffage-Ventilation-Climatisation
Lot 8 : Electricité Courants Forts et Courants Faibles
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation de locaux dans deux bâtiments distincts situé au SPIP de Versailles.
Il s'agit d'un marché alloti composé de 8 lots.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations apprecie a partir de la dpgf : 40 %;
     - valeur technique apprecie a partir du memoire technique : 40 %;
     - delais d'execution apprecie a partir du planning detaille : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 février 2021, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : spip78amenagementlocaux.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 février 2021.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=702719&orgAcronyme=d3f.

Instance chargée des procédures de recours : MINISTERE DE LA JUSTICE DISP PARIS 3 avenue de la division leclerc 94260 Fresnes, tél. : 01-87-36-75-39, télécopieur : 01-87-36-75-39.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Versailles 56,avenue de Saint Cloud 78011 Versailles, courriel : Greffe.ta-versailles@juradm.fr adresse internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - installation de chantier dépose gros œuvre.
Installation de chantier dépose gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Bâtiment, Cloison, faux plafond, Plomberie (travaux)

Lot(s) 2. - menuiseries extérieures.
Menuiseries extérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Cloison, faux plafond, Plomberie (travaux)

Lot(s) 3. - cloisons-Doublage-Faux plafond.
Cloisons-Doublage-Faux plafond
C.P.V. - Objet principal : 44112300
Objets supplémentaires : 45421146.
Mots descripteurs : Bâtiment, Cloison, faux plafond, Plomberie (travaux)

Lot(s) 4. - menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 44220000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Cloison, faux plafond, Plomberie (travaux)

Lot(s) 5. - revêtements de sols.
Revêtements de sols
C.P.V. - Objet principal : 45430000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Cloison, faux plafond, Plomberie (travaux)

Lot(s) 6. - peinture.
Peinture
C.P.V. - Objet principal : 44111400.
Mots descripteurs : Bâtiment, Cloison, faux plafond, Plomberie (travaux)

Lot(s) 7. - plomberie CVC.
Plomberie-Chauffage-Ventilation-Climatisation
C.P.V. - Objet principal : 39715300
Objets supplémentaires : 42512000
42520000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Cloison, faux plafond, Plomberie (travaux)

Lot(s) 8. - electricité Courants Forts et Courants Faibles.
Electricité Courants Forts et Courants Faibles
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Cloison, faux plafond, Plomberie (travaux)
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous