Centrale des marchés
T-15-01-Marché public de travaux de construction du pole culturel de Verrières-le-Buisson T-15-01-Marché public de travaux de construction du pole culturel de Verrières-le-Buisson fax : (+33) 1-41-87-82-83 correspondant : Monsieur le Président mel : courrier@agglo-hautsdebievre.f...
CA Hauts de Bièvre 92298Châtenay-Malabry courrier@agglo-hautsdebievre.fr 01 41 87 82 83
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

T-15-01-Marché public de travaux de construction du pole culturel de Verrières-le-Buisson

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1552226

Date de clôture estimée : 07/08/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (16/06/15)
15-91763
Département(s) de publication : 92 , 91 Annonce No 15-91763 I. II. III. IV. VI. Avis de marché Travaux Directive 2004/18/CE. Section I : Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : CA Hauts de Bièvre, 3 Centrale Parc, avenue Sully Prudhomme, à l'attention de  M. le président, F-92298 Chatenay Malabry Cedex. Tél. (+33) 1 41 87 82 82. E-mail : courrier@agglo-hautsdebievre.fr . Fax (+33) 1 41 87 82 83. Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.agglo-hautsdebievre.fr . Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.achat-national.com . Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, 3 Centrale Parc, avenue Sully Prudhomme, à l'attention de  M. Romain Legris, responsable du service des Affaires juridiques et de la Commande Publique, F-92298 Chatenay Malabry Cedex. Tél. (+33) 1 41 87 82 82. E-mail : courrier@agglo-hautsdebievre.fr . Fax (+33) 1 41 87 82 83. Adresse internet : http://www.achat-national.com . Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, 3 Centrale Parc, avenue Sully Prudhomme, Contact : service des Affaires juridiques et de la Commande Publique, F-92298 Chatenay Malabry Cedex. Tél. (+33) 1 41 87 82 82. E-mail : courrier@agglo-hautsdebievre.fr . Fax (+33) 1 41 87 82 83. Adresse internet : http://www.achat-national.com . Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, 3 Centrale Parc, avenue Sully Prudhomme, Contact : service des Affaires juridiques et de la Commande Publique, F-92298 Chatenay Malabry Cedex. Tél. (+33) 1 41 87 82 82. Fax (+33) 1 41 87 82 83. Adresse internet : http://www.achat-national.com . I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public. I.3) Activité principale : Services généraux des administrations publiques. I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Section II : Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur : t-15-01-Marché public de travaux de construction du pole culturel de Verrières-Le-Buisson. II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Travaux. Exécution. Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 3 voie de l'aulne, 91370 Verrières-le-Buissson. Code NUTS |FR105| . II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique : L'avis concerne un marché public II.1.4) Information sur l'accord-cadre : II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : t-15-01-Marché public de travaux de construction du pole culturel de Verrières-Le-Buisson. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 45210000 , 45211350 , 45212150 , 45212100 , 45212300 . II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui II.1.8) Lots : Division en lots : Oui. Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots. II.1.9) Variantes : Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue du marché II.2.1) Quantité ou étendue globale : lot n o 1 :Travaux de dépollution, gros oeuvre, charpente métallique, revêtement de façades, couverture et étanchéité, menuiserie extérieure, serrurerie extérieure, plomberie sanitaire et équipements de cuisine, chauffage et ventilation, électricité (Tranche conditionnelle n o 1 : dépose des protections de fermeture du site mises en place par le démolisseur); Lot n o 2 : Travaux de voirie et réseaux divers ; Lot n o 3 : Travaux de revêtements de sols et de murs, cloisons, doublages et faux plafonds, menuiserie intérieure, serrurerie intérieure, mobilier, peintures ;Lot n o 4 : Travaux de fourniture et de pose d'ascenseurs et de monte-charges; Lot n o 5 : Travaux de fourniture et de pose d'équipements scéniques. II.2.2) Informations sur les options : II.2.3) Reconduction : II.3) Durée du marché ou délai d'exécution : Durée en mois : 26 (à compter de la date d'attribution du marché). Information sur les lots LOT n o 1 intitulé : Travaux de dépollution, gros oeuvre, charpente métallique, revêtement de façades, couverture et étanchéité, menuiserie extérieure, serrurerie extérieure, plomberie sanitaire et équipements de cuisine, chauffage et ventilation, électricité 1) Description succincte Tranche ferme : Travaux de dépollution, gros oeuvre, charpente métallique, revêtement de façades, couverture et étanchéité, menuiserie extérieure, serrurerie extérieure, plomberie sanitaire et équipements de cuisine, chauffage et ventilation, électricité; Tranche conditionnelle n o 1 : dépose des protections de fermeture du site mises en place par le démolisseur 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45261000 , 90732000, 45223220 , 45430000 , 45331000 . 3) Quantité ou étendue 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots Il est formulé plusieurs prestations supplémentaires éventuelles dans le cadre du lot n o 1. Le chiffrage de chaque prestation supplémentaire est obligatoire : Remplacement de certains voiles béton par des parpaings d'une épaisseur de 20 cm, compris optimisation d'une grue ; Remplacement de la matrice extérieure par un enduit de façade ; Cuvelage intérieur du R-1 ; Ravalement des briques existantes en façades conservé LOT n o 2 intitulé : Travaux de voirie et réseaux divers 1) Description succincte Travaux de voirie et réseaux divers: 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45233226 , 32400000. 3) Quantité ou étendue 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots LOT n o 3 intitulé : Travaux de cloisons, doublage et faux plafonds, menuiserie intérieure, serrurerie intérieure, mobilier, revêtement de sols, peinture et revêtements muraux; 1) Description succincte Travaux de revêtement de sols souples et durs et revêtement de murs, peintures, cloisons, doublages et faux plafonds, menuiserie intérieure, serrurerie intérieure, mobiliers 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45430000 , 45421000, 44111400 , 45421152 , 39100000 . 3) Quantité ou étendue 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots Il est formulé plusieurs prestations supplémentaires éventuelles dans le cadre du lot n o 3. Le chiffrage de chaque prestation supplémentaire est obligatoire : Remplacement des parois décoratives Oberflex par du BA13; Remplacement de certains revêtements de sols PVC par de la peinture en sol ; Remplacement de certains revêtements de sol carrelage par du PVC en sol LOT n o 4 intitulé : Travaux de fourniture et de pose d'ascenseurs et de monte-charges 1) Description succincte Travaux de fourniture et de pose d'ascenseurs et de monte-charges: 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45313100 . 3) Quantité ou étendue 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots LOT n o 5 intitulé : Travaux de fourniture et de pose d'équipements scéniques 1) Description succincte Travaux de fourniture et de pose d'équipements scéniques: 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45237000 . 3) Quantité ou étendue 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement 5) Information compémentaires sur les lots Il est formulé plusieurs prestations supplémentaires éventuelles dans le cadre du lot n o 5. Le chiffrage de chaque prestation supplémentaire est obligatoire.Salle de spectacle : écran polichinelle ; système de diffusion de façade ; système de diffusion retour ; système d'interphonie. Auditorium : motorisation des patiences ; - éclairage scénique = armoire de gradation et lignes graduées ; éclairage scénique = projecteurs scéniques en plus ; limiteur de pression acoustique ; console de mixage et rack scène numérique ; système de diffusion façade ; système de diffusion retour ; rack sources ; parc microphone ; système d'interphonie ; vidéoprojecteur. -Cinéma : pupitre de commande des éclairages ; - projecteurs scéniques ; console de mixage numérique ; -système de diffusion façade ; rack sources ; système d'interphonie Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Il sera appliqué une retenue de garantie égale à 5% du montant du marché, retenue prélevée par fraction sur les règlements. Cette retenue pourra être remplacée par une garantie à première demande dans les conditions prévues à l'article 102 du code des marchés publics. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Fonds propres; budget principal. Budget de la Direction générale adjointe Développement et Cadre de vie. Délai global de paiement de 30 jours (décret n o 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la Commande publique). III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Voir Règlement de consultation. III.1.4) Autres conditions particulières : L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : etat du dossier à sa réception par le service des affaires juridiques et de la commande publique au vu des exigences de l'article 3 du Règlement de la consultation. III.2.2) Capacité économique et financière : III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : conditions détaillées au Règlement de la Consultation. Certificats de qualité demandés pour plusieurs des lots. A défaut de la détention des certificats de qualité demandés au Règlement de consultation, l'équivalence sera constituée des compétences techniques et professionnelles correspondantes ou au moins trois références détaillées de marchés publics de travaux portant sur un objet comparable. III.2.4) Informations sur les marchés réservés : III.3) Conditions propres aux marchés de services III.3.1) Information relative à la profession : La participation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : Non Section IV : Procédure IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer : IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue : IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1. prix des travaux. Pondération : 55. 2. valeur technique de la solution proposée. Pondération : 40. 3. délais d'exécution des travaux. Pondération : 5. IV.2.2) Enchère électronique : IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : T-15-01. IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif : IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 7 août 2015 - 12:00. IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés : IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres : Section VI : Renseignements complémentaires VI.1) RENOUVELLEMENT : Il s'agit d'un marché renouvelable : non. VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE : Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Il s'agit d'un appel d'offres passé sur le fondement des articles 10, 33, 57, 58 et 59 du code des marchés publics. La visite du site est facultative. Des visites sont planifiées les 30 juin et 28 juillet 2015 (rendez-vous auprès de Mme Julie Levèque, Assistante de la Direction de la Maitrise d'ouvrage (téléphone 01.41.87.69.00, courriel : j.leveque@agglo-hautsdebievre.fr). Les variantes sont autorisées pour le seul lot n o 1 selon les conditions fixées au cahier des charges et sous réserve de la remise obligatoire d'un dossier répondant à l'offre de base. Le lot n o 1 est composé d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle. Le délai d'exécution global de tous les travaux est fixé à 26 mois dont 2 mois de préparation de chantier et 2 mois d'opérations de réception, à compter de la notification du premier ordre de service au titulaire du lot chargé d'intervenir le premier sur le chantier. Les prestations supplémentaires éventuelles mentionnées dans le Règlement de Consultation concernant les lots n o 1, n o 3 et n o 5 correspondent aux options du cahier des clauses techniques particulières. Elles sont obligatoirement chiffrées par les candidats à peine d'irrégularité du dossier d'offre au sens des dispositions de l'article 35 du code des marchés publics. Leur levée sera décidée au stade de l'attribution du lot et précisée au stade de la notification. Concernant le lot n o 1, Le critère "Valeur technique de la proposition" est décomposé en plusieurs sous-critères détaillés ci-après: sous-critère n o 1 "Plan d'installation de chantier en cohérence avec l'organisation, le phasage et les délais" : 10 points; sous-critère n o 2 "Méthodologie d'exécution des travaux et moyens humains mobilisés pour l'exécution des travaux, accompagné du pré-plan de retrait" : 15 points; sous-critère n o 3 "Pertinence des matériaux et matériels proposés au regard de la destination de l'ouvrage : 10 points; sous-critère n o 4 "Respect de la Charte à faible nuisance et Qualité des mesures prévues pour la gestion des déchets, et assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier" : 5 points. Concernant les autres lots, ce même critère est décomposé comme suit : sous-critère n o 1 "Méthodologie d'exécution des travaux et moyens humains mobilisés pour l'exécution des travaux" : 20 points; sous-critère n o 2 "Pertinence des matériaux et matériels proposés au regard de la destination de l'ouvrage" : 15 points;sous-critère n o 3 "Respect de la Charte à faible nuisance et qualité des mesures prévues pour la gestion des déchets, et assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier" : 5 points. Les classifications CPV principales détaillées dans la rubrique n o 2 "Objet du marché" sont ensuite affinées lors du détail de chacun des lots. L'attention des candidats à l'attribution des lots n o 1 et 2 est attirée sur la clause d'insertion figurant dans le cahier des clauses administratives particulières. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15 juin 2015. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, greffe du tribunal, 2-4 boulevard de l'hautil, F-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr . Tél. (+33) 01 30 17 34 00. Adresse internet : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr . Fax (+33) 01 30 17 34 59. VI.4.2) Introduction des recours : VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, greffe du tribunal, 2-4 boulevard de l'hautil, F-95027 Cergy Pontoise Cedex. E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr . Tél. (+33) 01 30 17 34 00. Adresse internet : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr . Fax (+33) 01 30 17 34 59. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 15 juin 2015
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous