Centrale des marchés
construction de 30 logements collectifs, boulevard du Maréchal-Leclerc à La Roche-sur-Yon Vendée Habitat Construction de 30 logements collectifs, boulevard du Maréchal-Leclerc à La Roche-sur-Yon Procédure adaptée 1. Pouvoir adjudicateur : Vendée Habitat, BP 45, 85002 La Roche-...
Vendée Habitat 85000(La)Roche-sur-Yon
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction de 30 logements collectifs, boulevard du Maréchal-Leclerc à La Roche-sur-Yon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 12464

Date de clôture estimée : 08/02/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (17/01/12)
Vendée Habitat
Construction de 30 logements collectifs, boulevard du Maréchal-Leclerc à La Roche-sur-Yon
Procédure adaptée
1. Pouvoir adjudicateur : Vendée Habitat, BP 45, 85002 La Roche-sur-Yon cedex, 28, rue Benjamin-Franklin, tél. 02 51 09 85 85.
Établissement public territorial à activité de logement et de développement collectif (7).
Pouvoir adjudicateur agissant pour son compte.
Personne habilitée à signer : Mme Le Directeur Général ou son représentant.
2. Cadre international :
3.a) Lieu d'exécution : Vendée.
b) Objet du marché (quantités/nature et étendue) : construction de 30 logements collectifs, boulevard du Maréchal-Leclerc à La Roche-sur-Yon.
Caractéristique principale :
La procédure librement définie est divisée selon les lots suivants :
Lot 01 : terrassement, VRD, espaces verts.
Lot 02 : démolition, fondations spéciales, gros-oeuvre, BA.
Lot 03 : structure métallique.
Lot 04 : étanchéité.
Lot 05 : bardage.
Lot 06 : ravalement (ITE-RPE).
Lot 07 : menuiseries extérieures aluminium.
Lot 08 : métallerie, serrurerie.
Lot 09 : menuiseries intérieures bois.
Lot 10 : cloisonnements, plafonds (placo).
Lot 11 : faux plafonds.
Lot 12 : revêtements de sols carrelage, faEence.
Lot 13 : revêtements de sols collés.
Lot 14 : peinture.
Lot 15 : ascenseurs.
Lot 16 : nettoyage de parachèvement.
Lot 17 : électricité, courants faibles.
Lot 18 : plomberie, sanitaires.
Lot 19 : chauffage, VMC.
Forme du marché :
Procédure librement définie (ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 et notamment ses articles 10 et 11, et de son décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 et notamment ses articles 10 et 11).
Marché de travaux.
Division en lots : oui, possibilité de soumissionner pour plusieurs lots.
Variantes autorisées.
Prestations supplémentaires ou alternatives (options) prévues au CCTP et dans le règlement de consultation.
Délai d'exécution : 24 (vingt-quatre) mois, le délai d'exécution de chaque lot est mentionné dans l'acte d'engagement.
Date prévisionnelle de notification du marché : 1er trimestre 2012.
4. Critères d'attribution :
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
_ Prix des prestations : sur 10 points.
_ Valeur technique : sur 10 points.
6. Renseignements économique et financier et condition de participation :
a) Modalités de financement, de paiement et de garantie : les marchés sont traités à prix révisables. Délai de paiement 30 jours maximum. Financement sur fond propre et prêt type Plai, Plus ou Palulos. Retenue de garantie de 5 %, garantie à première demande. Avance de 5 % avec constitution de garantie à première demande pour obtention.
b) Forme juridique du groupement éventuel : le marché sera conclu soit avec un entrepreneur, soit avec un groupement conjoint, soit avec un groupement solidaire.
c) Conditions de participation :
1. Lettre de candidature établie selon imprimé «DC1» ou renseignements équivalents.
2. Déclaration du candidat établie selon l'imprimé référence «DC2» ou renseignements équivalents.
3. Liste de références de travaux de construction de logements exécutés au cours des cinq dernières années avec indication notamment du lieu et de la date d'exécution, du montant et du nom du maître d'ouvrage. Pour les travaux les plus importants, cette liste peut être accompagnée des certificats de bonne exécution portant les indications précitées et éventuellement des certificats de qualification professionnelle ou tout autre moyen prouvant sa capacité.
Pour présenter ses références, le candidat disposera d'une fiche de présentation (jointe au DCE) de références de chantiers de bâtiments en BBC et/ou en sismicité.
4. Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
5. Attestation sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée à l'articles 8 et 38 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 suivant modèle joint au dossier.
La DC1, DC2, le modèle d'attestation sur l'honneur sont disponibles en téléchargement sur le site internet de Vendée Habitat : www.vendeehabitat.fr, rubrique marchés publics.
d) Critères de sélection des candidatures : capacités financières, professionnelles et techniques.
7. Renseignements d'ordre administratif :
a) Référence du dossier : JUR 0269c.
b) Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus gratuitement : Noveprint, 12, rue Paul-Doumer, BP 194, 85005 La Roche-sur-Yon cedex, tél. 02 51 37 01 65, fax 02.51.46.05.93, e-mail : gao@noveprint.fr
c) Correspondant administratif : Julie Challet, tél. 02 51 09 85 42, fax 01.57.67.34.11, mail : marchespublics@vendeehabitat.fr
d) Dématérialisation, téléchargement du dossier et réponse en ligne : http://www.noveprint.fr
e) Choix du mode transmission des candidatures et des offres : support physique ou électronique.
f) Correspondant technique : DMT, 5, rue Haxo, 85000 La Roche-sur-Yon, tél. 02 51 47 85 40.
g) Date limite de réception des offres : le mercredi 8 février 2012 avant 11 h à Vendée Habitat, adresse sus mentionnée.
h) Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle peuvent être obtenus les renseignements concernant l'introduction du recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée Ile-Gloriette, 44000 Nantes, tél. 02 40 99 46 00.
8. Date d'envoi à la publication : 13 janvier 2012.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous