Centrale des marchés
Construction de la Maison pour Tous à Velesmes-Essarts -AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Travaux Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Velesmes-Essarts, 16, Grande Rue, 25410 Velesmes-Essarts. Correspondant : M. le Ma...
Ville de Velesmes Essarts 25410Velesmes-Essarts
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction de la Maison pour Tous à Velesmes-Essarts

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1145688

Date de clôture estimée : 17/07/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (06/07/14)
-AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :commune de Velesmes-Essarts, 16, Grande Rue, 25410 Velesmes-Essarts.
Correspondant : M. le Maire.


Objet du marché :construction de la Maison pour Tous à Velesmes-Essarts.


Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : ' Maison pour Tous ', 2, Grande Rue, 25410 Velesmes-Essarts.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :variantes autorisées.
Prestations divisées en lots :oui.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : juillet 2014.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
-copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- DCi (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;
- DC2 (déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).
Critères de jugement des candidatures :
- garanties professionnelles et financières ;
- références et qualifications professionnelles en démolition et désamiantage.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec pondération :
-prix de l'offre : 60 % ;
- moyens humains et et matériels, compétences, références et méthodologie proposée par les candidats pour réaliser les travaux notamment dans le respect du délai contractuel : 40 %.

Type de procédure :procédure ouverte.


Date limite de réception des offres :17 juillet 2014 à 18 h.


Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres : les offres, établies conformément aux indications de la lettre de consultation, seront transmises sous plis cachetés portant la mention ' Construction de la Maison pour Tous à VelesmesEssarts. Lot no . : Ne pas ouvrir ' et transmises par envoi postal ou remises contre récépissé.

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :commune de Velesmes-Essarts, 16, Grande Rue, 25410 Velesmes-Essarts.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :commune de Velesmes-Essarts, 16, Grande Rue, 25410 Velesmes-Essarts.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
- BAAM, 28, rue du Sauvage, 68100 Mulhouse, tél. 03.89.36.14.10, baam.architecture@gmail.com;
- ICAT, 21, rue Robert-Meyer, 68120 Pfastatt, tél. 03.89.53.90.45, be@icat.fr; -SERAT, 32, allée Nathan-Katz, 68100 Mulhouse, tél. 03.89.66.16.15, bei@serat.fr;
- Cabinet SLAWSKI, 1 bis, rue des Vergers, 68580 Ueberstrass, tél. 03.89.25.73.01 ;
- REGELMANN FROID CONSULTANT, 8, rue de la Clairière, 68400 Riedisheim, teregelmann.th@evhr.net

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :commune de Velesmes-Essarts, 16, Grande Rue, 25410 Velesmes-Essarts. Plate-forme de téléchargement reprographie : www.depoz.fr
Renseignements relatifs aux lots concernés par cette publication :
- lot 01B : terrassement, VRD, parking ;
- lot 04B : serrurerie, métallerie ;
- lot 13 : office cuisine (appareillage de cuisine).
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00