Morbihan Habitat
fouilles d'archéologie préventive préalable à l'aménagement du lotissement de Bellevue sur la commune de Carnac. La fouille et l'étude scientifique portent sur des traces d'occupation Néolithique, âge de bronze et époque médiévale. La surface à couvrir pour la réalisation des fouilles est de 12 000 m2
procédure formalisée, appel d'offres ouvert (article R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique)
Organisme qui passe le marché :Morbihan Habitat, 6, avenue Edgar-Degas, CS 62291, 56008 Vannes cedex, service aménagement : 02 97 01 59 91.
Mode de passation du marché :procédure formalisée, appel d'offres ouvert (article R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique).
Code CPV : 71351914 services archéologiques.
Objet du marché : fouilles d'archéologie préventive préalable à l'aménagement du lotissement de Bellevue sur la commune de Carnac.
La fouille et l'étude scientifique portent sur des traces d'occupation Néolithique, âge de bronze et époque médiévale. La surface à couvrir pour la réalisation des fouilles est de 12 000 m2.
La nature des travaux est la suivante :
- terrassement nécessaires à l'exécution des fouilles,
- fouilles,
- enregistrement de données de terrain,
- prélèvements et conditionnement du mobilier,
- rapport final d'opérations et documentation scientifique,
- organisation générale du chantier.
Décomposition en tranches et en lots :le marché se compose d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle.
Tranche ferme : fouilles archéologiques sur le secteur de Bellevue. 12 000 m2 parcelles BH 282p, BE 344p,50p,51p,481, 499.
Tranche optionnelle : compte tenu de l'incertitude liée aux données du diagnostic
" complément d'études et de travaux à réaliser après validation du SRA.
Délai global d'exécution : 20 mois toutes tranches confondues :
Tranche ferme : 19 mois dont 4 mois maximum d'exécution des travaux (période de préparation, les travaux de fouilles et de réfection) + rapport.
Tranche optionnelle : 1 mois de travaux de fouille et de réfection.
Délai limite d'affermissement de la tranche optionnelle à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme ou date limite d'affermissement : 4 mois.
Délai d'exécution des travaux : 4 mois pour la tranche ferme et 1 mois pour la tranche optionnelle.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : juillet/septembre 2024.
Lieu où l'on peut retirer les dossiers :les candidats qui souhaitent répondre à la présente consultation devront télécharger les documents du dossier de consultation sur le site :
https://www.marches-securises.fr
Date limite de réception des offres : 11 mars 2024 à 12 h 00.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Adresse où les offres doivent être transmises :se référer au règlement de la consultation pour les modalités de dépôt des candidatures et offres.
Justifications à produire :
Habilitation ou agrément du candidat couvrant les périodes du Néolithique au haut Moyen Age, à l'exclusion de la période Antique.
Certificats, attestations et déclarations indiquées dans le règlement de consultation.
Critères de jugement des offres :
1. montant des prestations (40 %),
2. valeur technique, expérience (30 %),
3. planning et délais de réalisation (30 %).
Informations concernant les recours : greffe du tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes cedex. Tél. 02 23 21 28 28.
greffe.tarennes@juradm.fr
Date d'envoi de l'avis : 7 février 2024.
Références des avis comportant la totalité des renseignements :l'intégralité de l'annonce a été transmise au BOAMP et au JOUE le 7 février 2024.
