Centrale des marchés
marché de travaux du bâtiment G sur le site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan Vannes marché de travaux du bâtiment G sur le site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan PROCÉDURE ADAPTÉE 1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : EADM...
EADM 56002Vannes 02 97 01 59 90
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux du bâtiment G sur le site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1396574

Date de clôture estimée : 16/03/15
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (14/02/15)
7115567801
SOURCEWEB (18/02/15)
Vannes
marché de travaux du bâtiment G sur le site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan
PROCÉDURE ADAPTÉE

1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : EADM, CS 72055, 56002 Vannes cedex. Tél. 02 97 01 59 91. Fax 02.97.01.59.90, mandataire de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan, pouvoir adjudicateur.
2 - Mode de passation du marché : procédure adaptée en une seule phase avec négociation, conformément à l’article 28 du Code des marchés publics. La négociation aura lieu avec 3 candidats minimum sélectionnés en fonction des critères définis ci-après. À l’issue de la négociation, l’attributaire sera choisi en fonction des mêmes critères.
3 - Objet du marché : marché de travaux du bâtiment G sur le site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan.
Lot 01 : démolition, désamiantage, gros oeuvre.
Lot 02 : travaux sur charpente métallique.
Lot 04 : bardage métallique isolé en façade.
Lot 05 : menuiseries extérieures.
Lot 06 : métallerie portes industrielles .
Lot 07 : cloisons plâtrerie.
Lot 08 : menuiserie bois stores.
Lot 09 : faux plafonds.
Lot 10 : revêtements de sols courants.
Lot 11 : revêtements de sols résine en ateliers.
Lot 12 : peinture, ravalements, nettoyage général.
Lot 13 : chauffage, ventilation, plomberie.
Lot 14 : électricité.
4 - Type de marché de travaux : exécution.
5 - Délai d’exécution : délai global : 7 mois et demi, y compris période de préparation.
6 - Calendrier prévisionnel :
Préparation : début mi-mai 2015.
Démarrage des travaux : début juin 2015.
7 - Modalités d’obtention du dossier de consultation : il n’est pas disponible en format papier.
Le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site :
https://marches.e-megalisbretagne.org/a8d/
Pour tout renseignement complémentaire relatif à la récupération en ligne des pièces du dossier, les entreprises peuvent s’adresser à la hotline technique au
0820 207 743.
8 - Justifications à produire : se référer au règlement de la consultation.
9 - Critères d'attribution des offres : se référer au règlement de la consultation.
10 - Date limite de remise des offres : 16 mars 2015 avant 12 h 00. Se référer au règlement de la consultation pour les modalités de dépôt des offres.
11- Renseignements :
Les variantes sont autorisées.
Visite le jeudi 26 février 2015 à 10 h 00 devant le pôle administratif de la Chambre de Métiers.
Renseignements complémentaires : Mme Huet, EADM, tél. 02 97 01 59 91.
Fax 02.97.01.59.90. melanie.huet@ead56.fr
Renseignements techniques : architectes : Bruno Martin, Kaso, atelier d'architecture, 52, avenue Paul-Duplaix, 56000 Vannes, 09 81 34 79 67
bruno.martin@kaso-archi.fr
Informations sur les recours : greffe du tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes cedex. Tél. 02 23 21 28 28.
Fax 02.99.63.56.84. greffe.ta-rennes@juradm.fr
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres finales.
13 - Date d’envoi de l’avis à publicité : 12 février 2015.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous