Avis de marché - Avis n° 25-75305 du 03/07/2025
Département(s) de publication : 56
Annonce n° 25-75305
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 26561337200019
Ville : Vannes
Code postal : 56000
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 56
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : CHBA_TVX_SALLE_SERVEURS
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Oui
Nom du contact : Cellule Juridique des Achats
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Sans objet
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations, objet du marché public, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles (ou utiliser le formulaire DC2 partiellement pré-rempli). --- Preuve d’une assurance des risques professionnels pertinente en cours de validité.
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années (ou utiliser le formulaire DC2 partiellement prérempli), assortie d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. --- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années (ou utiliser le formulaire DC2 partiellement prérempli). --- Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché public (ou utiliser le formulaire DC2 partiellement prérempli). --- Description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public (ou utiliser le formulaire DC2 partiellement prérempli). --- Pour les prestations relatives au courant faible, les certificats de qualification professionnelle suivants : la certification d'installateur agréé par le constructeur du système de câblage proposé / pour chaque technicien intervenant sur le câblage, un certificat individuel nominatif de formation aux techniques de pose et de câblage VDI.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 19/09/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Oui
Critères d'attribution : Critère Prix sur 40 points / Critère Valeur technique sur 60 points dont 30 points au regard de la Qualité et et de la performance des équipements proposés, 15 points au regard de la Qualité et de la performance du conteneur et de sa structure, et 15 points au regard de la Qualité de la méthodologie et du planning d’exécution proposés
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux d'installation d'une salle informatique en conteneur et de l'écosystème complet pour le Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Code CPV principal - Descripteur principal : 45223800
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché de travaux à prix forfaitaire ayant pour objet les travaux d'installation d'une salle informatique en conteneur et de l'écosystème complet pour le Centre hospitalier Bretagne Atlantique. Les prix sont fermes et actualisables. Date prévisionnelle de notification du marché : le 24 octobre 2025
Lieu principal d'exécution du marché : Centre hospitalier Bretagne Atlantique - 20, boulevard du Général Maurice Guillaudot - 56000 VANNES
Durée du marché (en mois) : 9
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite de site obligatoire est organisée soit le 30 juillet 2025 à 09h00, soit le 30 juillet 2025 à 14h00 (lieu de rendez-vous : Direction de la Transformation Architecturale - CH Bretagne Atlantique ; informations complémentaires à l'article 15.2 du Règlement de consultation)
Autres informations complémentaires : Délai d'exécution : le délai d’exécution maximum du marché est de 9 mois dont 7 mois de période de préparation par dérogation à l’article 28.1 du CCAG / Travaux, et 2 mois de délai d’exécution des travaux. Le délai d’exécution des travaux s’entend comme comprenant les congés, le repliement des installations de chantier, la réception, mais hors intempéries telles que définies à l’article 10.4 du CCAP. Par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG / Travaux, l’ordre de service N°1 prescrit le démarrage de l’opération y compris la période de préparation et le délai d’exécution des travaux. --- Variante imposée : en application de l’article R2151-9 du Code de la commande publique, le Pouvoir adjudicateur exige la présentation d’une variante. Cette variante imposée porte sur le système de refroidissement. Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique dispose de circuits d’eau glacée sur les principaux bâtiments (B20 / B24 / B21 / B30). Afin de comparer deux modes de refroidissement pour le container serveurs (économique et technique), le soumissionnaire présente une offre de refroidissement s’appuyant sur les réseaux d’eau glacée. Les prescriptions techniques de la variante imposée sont détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières. Le soumissionnaire qui présente une offre variante imposée, est obligatoirement tenu de proposer une offre de base. Le défaut de présentation de l’offre de base ou de l’offre variante imposée entraine l’irrégularité de l’offre déposée par le soumissionnaire. L’offre variante imposée fait l’objet d’un dossier distinct, clairement identifié dans le pli électronique remis par le soumissionnaire (dossier « Offre variante imposée). Elle se compose des documents listés à l’article 15.3 du présent règlement de consultation. Les différences avec l’offre de base sont clairement identifiées. --- Variantes libres : en application de l’article R2151-8 du Code de la Commande publique, le Pouvoir adjudicateur autorise la présentation de variantes libres. Le soumissionnaire qui présente une offre variante libre, est obligatoirement tenu de proposer une offre de base et une offre variante imposée. Le défaut de présentation de l’offre de base et/ou de l’offre variante imposée entraine l’irrégularité de l’ensemble des offres déposées par le soumissionnaire. L’offre variante libre peut porter uniquement sur les dispositions des articles 3.1, 3.2 et 3.5 du cahier des clauses techniques particulières, les autres dispositions constituant les exigences minimales à respecter ; elle peut correspondre à des propositions qui, tout en permettant d’assurer une réponse au besoin exprimé, aux exigences minimales et aux contraintes décrites, a pour objet d’améliorer la solution décrite au CCTP et /ou d’en optimiser les coûts. L’offre variante libre fait l’objet d’un dossier distinct, clairement identifié dans le pli électronique remis par le soumissionnaire (dossier « Offre variante libre). Elle se compose des documents listés à l’article 15.3 du présent règlement de consultation. Les différences avec l’offre de base sont clairement identifiées. --- Prestation supplémentaire éventuelle : le marché comporte une prestation supplémentaire éventuelle : PSE 1 - recette en usine pour 4 personnes du CH Bretagne Atlantique. Le soumissionnaire doit obligatoirement répondre à la PSE demandée en ayant au préalable fait une offre correspondant à l'offre de base / variante imposée / variante libre telle que définie au cahier des clauses techniques particulières et l'avoir chiffrée. --- Délai de validité des offres : le délai de validité des offres est fixé à 4 mois à compter de la date limite de réception des plis.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/07/2025
