Centrale des marchés
Travaux de réhabilitation en milieu occupé pour 3 bâtiments et création de balcons et ascenseurs Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Valophis Habitat OPH VAL DE MARNE Correspondant : M. Gilles JOSLIN, Directeur, 9 route de ChoisyCS 50079, 94048 Créteil cedex, adress...
Valophis Habitat OPH du Val de Marne
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Travaux de réhabilitation en milieu occupé pour 3 bâtiments et création de balcons et ascenseurs

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5534498

Date de clôture estimée : 15/09/20
Etat : Première publication
Publié dans :
MarchésOnline (01/08/20)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Valophis Habitat OPH VAL DE MARNE
Correspondant : M. Gilles JOSLIN, Directeur, 9 route de ChoisyCS 50079, 94048 Créteil cedex, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et équipements collectifs


Objet du marché : Travaux de réhabilitation en milieu occupé pour 3 bâtiments (80 logements) et création de balcons et ascenseurs (hors bâtiment Vasco de Gama) - Aviateurs/Navigateurs à Orly.


Type de marché de travaux : exécution
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire (travaux) et à bons de commandes (COVID-19).
La partie à commande est passée en application des articles R2162-1 à R2162-13 du Code de la commande publique.
La partie à bons de commande est passée sans minimum, avec un maximum de 500 000euro(s) HT sur toute la durée du marché, et conclu avec un opérateur économique par lot. Les modalités de mise en oeuvre sont précisées au CCAP.
Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires au regard du COVID-19 conformément aux réglementations en vigueur et aux prescriptions de l'OPPBTP (masques, gels, EPI, nettoyages, ...). Ces dispositions sont réputées comprises dans les offres forfaitaires des entreprises.
Par ailleurs, l'entreprise mentionnera dans le cadre de la part à bon de commande, le surcoût lié à un alourdissement des procédures de chantier dû au COVID 19 et à son allongement.
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (6 mois):
- en l'absence de négociation, à compter de la date limite de réception des offres fixée au règlement de la consultation ;
- en cas de négociation, à compter de la date limite de remise des offres finales négociées fixée par courrier.
La durée du marché est de 18 mois (période de préparation de 4 mois inclus)
Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Critères Pondération
1-Prix des prestations 60%
Sous-critère prix : DPGF 90%
Sous-critère prix : BPU 10%
2-Valeur technique 40%
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Fonds propres, ANRU, Prêt CDC, Département
Paiement par virement à 30 jours
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières liées à l'objet du marché et au volume du marché
Capacités professionnelles adaptées à l'objet et au volume du marché
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Se reporter à l'article 6.1 du Règlement de consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix (60 %)
Valeur technique (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 15 septembre 2020 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DTP/RC41-42-43/Travaux
Renseignements complémentaires : Les candidats transmettrons leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'acheteur, à l'adresse URL suivante : www.achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt au plus tard le vendredi 4 septembre 2020 à 17 heures.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification au plus tard le mardi 8 septembre 2020 à 17h.
Pour toute visite sur site, merci de contacter et de vous y rendre avec l'attestation de visite à faire signée.
Pour le groupe des Aviateurs :
Orly Mermoz - 25 rue Jean MERMOZ
Mme Véronique BUREL - 01 48 84 29 22 ou 06 46 29 54 14
Veronique.BUREL@groupevalophis.fr
Responsable de site Aviateurs :
Mr Samy LAZAZGA - 01 45 12 21 64 ou 06 31 64 24 98
Samy.LAZAZGA@groupevalophis.fr
Pour le groupe des Navigateurs :
Orly Foucauld - 10 Square Charles De FOUCAULD
Mr CHRISTIN Peterson- Responsable de Secteur - 06 07 39 44 60
Orly Foucauld - 10 Square Charles De FOUCAULD
Mme Corinne SIMON - 01 48 92 36 91ou 06 48 66 40 71
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 juillet 2020
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_VhqY_9h3nx
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_VhqY_9h3nx
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle, 77000 Melun, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10, courriel : Greffe.ta-melun@juradm.fr
Détails d'introduction des recours : Référés précontractuel (CJA, articles L.551-1 et suivants) ;
- référé contractuel (CJA, articles L.551-13 et suivants) ;
- recours en contestation de validité du contrat pouvant être exercé par les tiers au contrat, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Traitement des matériaux amiantés
Lot(s) 2 Travaux de démolition / Structure et maçonnerie / Clos et couvert
Lot(s) 3 Travaux intérieurs bâti
Lot(s) 4 Electricité courants fort et faible
Lot(s) 5 Chauffage / Plomberie / Ventilation / Gaz
Lot(s) 6 Ascenseurs
Chargement en cours...

Marchés similaires

Appel d'offres ouvert - Marché de travaux TCE sous forme d'accord cadre pour la construction neuve de pavillons sur le 44 

France
Appel d'offre ouvert
Date de publication : 26/06/2020
Consulter

Gaz

A proximité de Praha 4 - Komořany 14306 Calvados (République Tchèque)
Appel d'offre ouvert
Date de publication : 12/06/2020
Consulter

Gaz

A proximité de Wrocław 50422 Manche (Pologne)
Marché négocié
Date de publication : 17/06/2020
Consulter
Vous avez une question ? Contactez-nous