Centrale des marchés
26 parc des Expositions, réfection d'une partie de la toiture à Valence 26 parc des Expositions, réfection d'une partie de la toiture à Valence parc des expositions: réfection d'une partie de la toiture. code_postal : 26000 lieu : avenue de la marne, 26000 Valence
Ville de Valence 26021Valence
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

26 parc des Expositions, réfection d'une partie de la toiture à Valence

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 664544

Date de clôture estimée : 07/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (18/04/13)
13-69608
SOURCEWEB (16/04/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Valence.
Correspondant : M. Maire Le, Utilisateur, place de la Liberté B.P. 2119 26021 Valence Cedex adresse internet : http://www.valence.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : parc des expositions: réfection d'une partie de la toiture.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45261420.

Lieu d'exécution : avenue de la marne, 26000 Valence.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne les travaux nécessaires à la réfection de l'étanchéité, compte tenu de la vetusté d'une partie des toitures terrasse du Parc des expositions, situé avenue de la Marne à Valence
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : principales quantités :
- la reprise de l'étanchéité d'une partie de la toiture : surface de 4 900 mètres carrés,
- le remplacement de 11 lanterneaux de désenfumage.
La description des ouvrages à réaliser et les quantitatifs des matériaux mis en oeuvre sont indiqués dans les pièces techniques du dossier.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 10 juin 2013.

Cautionnement et garanties exigés : conformément aux dispositions des articles 101 et 102 du Code des Marchés Publics, une retenue de garantie de cinq pour cent du montant du marché (éventuellement augmenté des avenants) sera opérée sur tous les versements sauf sur les avances. Celle-Ci pourra être remplacée par une garantie à première demande sans que le titulaire du marché ait à recueillir l'accord du maître d'ouvrage. La garantie de ce marché pourra également se présenter sous la forme d'une caution personnelle et solidaire, après accord de la collectivité.
Quelles que soient leurs formes, ces garanties sont sans bénéfice de discussion ni de division.
Pas d'avance si le montant du marché est inférieur à 50 000 €o(s) (H.T.).
Conformément à l'article 87 du Code des Marchés Publics, une avance est accordée au titulaire du marché lorsque son montant est supérieur à 50 000 €o(s) (H.T.) et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Cette avance, fixée à 5 % du montant (T.T.C.) des prestations à réaliser, n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance.
Le titulaire du marché peut refuser le versement de cette avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiements par mandats administratifs
DGP : 30 jours
autofinancement sur le budget général de la ville.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : société unique, ou groupement, à mentionner dans le présent document.
En cas de groupement conjoint, il est précisé que le mandataire est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles, techniques et financières.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une liste de références récentes.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : dc1 et Dc2 (disponibles à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr).
a défaut de Dc1 : attestations sur l'honneur justifiant de la non interdiction de concourir, en vertu de l'article 43 du code des marchés publics et à défaut du Dc2 : soit l'attestation de non redressement judiciaire soit le jugement d'habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché (en cas de redressement judiciaire).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 mai 2013, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MAPA330413.

Renseignements complémentaires : la transmission des offres (ou des candidatures) par télécopie ou par voie electronique n'est pas autorisée.
Possibilité de remettre un pli via la plateforme de dématérialisation : voir rubrique "conditions de remise des offres"
retrait des documents
Modalités de retrait du dossier de consultation :
- sur support papier : dossier remis gratuitement
- par téléchargement à l'adresse suivante : www.achatpublic.com. Il est recommandé au candidat de s'identifier au moment du téléchargement afin qu'il puisse être informé d'éventuelles modifications ou informations complémentaires ultérieures.
Les soumissionnaires sont informés qu'au cas où leur offre serait retenue, ils devront fournir : dans un délai de 5 jours à compter de la date de réception de la demande faite par la Ville les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'ils ont satisfait à leurs obligations fiscales et sociales ; et également, puis tous les six mois pendant la durée du marché, les pièces prévues aux articles D 8222-7 et D 8222-8 du Code du travail s'il est établi ou domicilié à l'étranger, ou celles prévues à l'article D 8222-5 s'il est établi en France.
La consultation comporte une seule tranche et un lot Unique.
Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Le critère de jugement des offres est : le prix :100 %
Il sera apprécié sur la base des éléments suivants :
du montant de la Dpgf
Selon le mode de calcul suivant :
l'offre la moins-disante obtient la note maximale de 10/10.
Les autres offres sont notées par application de la formule suivante :
note brute = (offre la moins-disante/offre considérée) x 10
La durée globale du marché court à compter de la date de notification du marché, jusqu'à la fin de la période de parfait achèvement (un an après la date de réception des travaux) : 8 semaines de délai d'exécution et 12 mois de période de parfait achèvement, soit 12 mois et 8 semaines au total.
Le délai d'exécution du présent marché est de 8 semaines à compter de la date de l'ordre de Service prescrivant de commencer la préparation des travaux et jusqu'à la date de la réception.
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation : 1 semaine.
La période des congés d'été, juillet et août, n'est pas neutralisée.
La collectivité négociera sur le prix avec l'ensemble des candidats.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres seront adressées en lettre recommandée avec avis de réception avec la mention "Consultation - procédure adaptée - pour parc des expositions: réfection d'une partie de la toiture - ne pas ouvrir " par voie postale,
ou seront remises contre récépissé à la direction de l'administration Générale Pôle marchés publics 1 rue des Musiques à Valence
Les candidats qui souhaitent remettre leur candidature et leur offre par voie électronique doivent disposer d'un certificat électronique valide et les déposer à l'adresse suivante : www.achatpublic.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Direction de l'administration générale Pôle marchés publics.
Correspondant : M. Maire Le, place de la liberté Bp2119, 26021 Valence Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Direction exploitation bâtiments et moyens généraux Service pâtrimoine bâti.
Correspondant : M. Pacquot Jean-Christophe, 9 rue cujas, 26000 Valence, tél. : 04-75-75-40-51, courriel : jeanchristophe.pacquot@mairie-valence.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Direction de l'administration générale Pôle marchés publics rue cujas.
Correspondant : Mme LOUBEYRE Tania, 9 rue cujas, 26000 Valence, tél. : 04-75-75-40-26, courriel : tania.loubeyre@mairie-valence.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Direction de l'administration générale Pôle marchés publics.
Correspondant : Mlle ROLLAND Marine, 1 rue des musiques, 26000 Valence, tél. : 04-75-75-40-12, télécopieur : 04-75-75-41-82, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_67_E9bTodQ.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00