Centrale des marchés
26 Plaine de jeux Briffaut - extension des vestiaires de rugby à Valence 26 Plaine de jeux Briffaut - extension des vestiaires de rugby à Valence plaine de Jeux BRIFFAUT : Extension des vestiaires de rugby. code_postal : 26000 lieu : plaine de Jeux Briffaut, 26000 V...
Ville de Valence 26021Valence
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

26 Plaine de jeux Briffaut - extension des vestiaires de rugby à Valence

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 661223

Date de clôture estimée : 13/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (17/04/13)
13-67425
SOURCEWEB (12/04/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Valence.
Correspondant : M. Maire Le, Utilisateur, place de la Liberté B.P. 2119 26021 Valence Cedex adresse internet : http://www.valence.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Objet du marché : plaine de Jeux BRIFFAUT : Extension des vestiaires de rugby.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : plaine de Jeux Briffaut, 26000 Valence.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne les travaux nécessaires à l'extension des vestiaires sportifs du stade de rugby, situé Plaine de Jeux Briffaut à Valence.
l'extension d'une surface de 60 mètres carrés sera construite dans la continuité des vestiaires existant, mais désolidarisée par joint de dilatation. Elle comprend deux vestiaires équipés chacun d'une douche collective et de sanitaires.
Les façades seront traitée à l'identique des façades existantes, ainsi que les abords
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : oui. Le marché comporte une seule tranche.
Prestations similaires possibles.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 17 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er juillet 2013.

Cautionnement et garanties exigés : conformément aux dispositions des articles 101 et 102 du code des marchés publics, une retenue de garantie de cinq pour cent du montant du marché (éventuellement augmenté des avenants) sera opérée sur tous les versements sauf sur les avances. Celle-Ci pourra être remplacée par une garantie à première demande sans que le titulaire du marché ait à recueillir l'accord du maître d'ouvrage. La garantie de ce marché pourra également se présenter sous la forme d'une caution personnelle et solidaire, après accord de la collectivité.
Avances: pas d'avances si le montant du marché est inférieur à 50 000 €o(s) Ht
Conformément à l'article 87 du Code des Marchés Publics, une avance est accordée au titulaire du marché lorsque son montant est supérieur à 50 000 €o(s) (H.T.) et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Cette avance, fixée à 5 % du montant (T.T.C.) des prestations à réaliser, n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiements par mandats administratifs
DGP : 30 jours
autofinancement sur le budget général de la ville.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : société unique, ou groupement, à mentionner dans le présent DCE.
En cas de groupement conjoint, il est précisé que le mandataire est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles, techniques et financières.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une liste de références récentes.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : dc1 et Dc2 (disponibles à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr).
a défaut de Dc1 : attestations sur l'honneur justifiant de la non interdiction de concourir, en vertu de l'article 43 du code des marchés publics et à défaut du Dc2 : soit l'attestation de non redressement judiciaire soit le jugement d'habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché (en cas de redressement judiciaire).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 mai 2013, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MAPA310413.

Renseignements complémentaires : la transmission des offres (ou des candidatures) par télécopie ou voie électronique n'est pas autorisée.
Possibilité de remettre un pli via la plateforme de dématérialisation : voir rubrique "conditions de remise des offres"
retrait des documents
Modalités de retrait du dossier de consultation :
- sur support papier : dossier remis gratuitement
- par téléchargement à l'adresse suivante : www.achatpublic.com. Il est recommandé au candidat de s'identifier au moment du téléchargement afin qu'il puisse être informé d'éventuelles modifications ou informations complémentaires ultérieures.
Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Le critère de jugement des offres est : le prix : 100 %
Il sera apprécié sur la base des éléments suivants :
-du montant de la Dpgf
Selon le mode de calcul suivant :
-l'offre la moins-disante obtient la note maximale de 10/10.
Les autres offres sont notées par application de la formule suivante :
note brute = (offre la moins-disante/offre considérée) x 10
La durée globale du marché court à compter de la date de notification du marché, jusqu'à la fin de la période de parfait achèvement (un an après la date de réception des travaux) : 5 mois de délai d'exécution et 12 mois de période de parfait achèvement, soit 17 mois au total.
Le délai d'exécution du présent marché est de 5 mois à compter de la date de l'ordre de Service prescrivant de commencer la préparation des travaux et jusqu'à la date de la réception.
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation : 2 semaines.
La collectivité négociera sur le prix avec l'ensemble des candidats.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres seront adressées en lettre recommandée avec avis de réception avec la mention "Consultation - procédure adaptée - pour Plaine de jeux BRIFFAUT : extension des vestiaires de rugby - lot n° - ne pas ouvrir " par voie postale,
ou seront remises contre récépissé à la direction de l'administration Générale Pôle marchés publics 1 rue des Musiques à Valence
Les candidats qui souhaitent remettre leur candidature et leur offre par voie électronique doivent disposer d'un certificat électronique
valide et les déposer à l'adresse suivante : www.achatpublic.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Direction de l'administration générale Pôle marchés publics.
Correspondant : M. Maire Le, place de la liberté Bp2119, 26021 Valence Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Direction urbanisme et grands travaux.
Correspondant : Mme Marion BONO, 9 rue cujas, 26000 Valence, tél. : 04-75-75-40-46, courriel : marion.bono@mairie-valence.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Direction de l'administration générale Pôle marchés publics - Annexe cujas.
Correspondant : Mme LOUBEYRE Tania, 9 rue cujas, 26000 Valence, tél. : 04-75-75-40-26, courriel : tania.loubeyre@mairie-valence.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Direction de l'administration générale Pôle marchés publics.
Correspondant : Mlle ROLLAND Marine, 1 rue des musiques, 26000 Valence, tél. : 04-75-75-40-12, télécopieur : 04-75-75-41-82, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_d57yjXHB1d.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros oeuvre.
La description des ouvrages à réaliser et les quantitatifs des matériaux mis en oeuvre sont indiqués dans les pièces techniques du dossier.
; dallage (compris terrassement)62m², fondations (compris terrassement) 39ml, réseaux exterieurs (compris tranchées) 15ml, réseau sous dallage 20ml, murs en briques 129m², mur en agglos creux 25m², poutres en lamellé collé 0.60m3.

Durée : 17 mois à compter de la date de notification du marché.

Exécution : 1er juillet 2013.

C.P.V. - Objet principal : 45112200
Objets supplémentaires : 45223220.
Lot(s) 2 couverture - étanchéité.
La description des ouvrages à réaliser et les quantitatifs des matériaux mis en oeuvre sont indiqués dans les pièces techniques du dossier.
; bacs acier pleins et perforés 60m², bac acier cintré pour auvent 6m², lanterneaux d'éclairement zénithale 1.40*1.40m: 2 unités, complexe d'étanchéité auto-protégée 60m², couvertines 39ml.

Durée : 17 mois à compter de la date de notification du marché.

Exécution : 1er juillet 2013.

C.P.V. - Objet principal : 45261213
Objets supplémentaires : 45261410, 45261420.
Lot(s) 3 menuiseries métalliques - serrurerie.
La description des ouvrages à réaliser et les quantitatifs des matériaux mis en oeuvre sont indiqués dans les pièces techniques du dossier.
; portes métalliques 0.93*2.04m:2 unités, grille de défense lanterneaux 1.40*1.40m:2 unités, structure métallique du auvent:1 ensemble, garde corps métallique et clôture grillagée: 6ml.

Durée : 17 mois à compter de la date de notification du marché.

Exécution : 1er juillet 2013.

C.P.V. - Objet principal : 45223110
Objets supplémentaires : 45421000.
Lot(s) 4 plâtrerie - peinture.
La description des ouvrages à réaliser et les quantitatifs des matériaux mis en oeuvre sont indiqués dans les pièces techniques du dossier.
; cloisons en carreau de terre cuite 25m², enduit de ratissage 61m², peinture acrylique 73m², porte stratifiée 0.93*1.76ht m: 4 unités, nettoyage de fin de chantier: 1 ensemble.

Durée : 17 mois à compter de la date de notification du marché.

Exécution : 1er juillet 2013.

C.P.V. - Objet principal : 45421141
Objets supplémentaires : 45442100.
Lot(s) 5 carrelage - faiences.
La description des ouvrages à réaliser et les quantitatifs des matériaux mis en oeuvre sont indiqués dans les pièces techniques du dossier.
; chape ciment 56m², carrelage anti-dérapant 56m², plinthes à talon 58.50ml, carrelage mural 88.50m².

Durée : 17 mois à compter de la date de notification du marché.

Exécution : 1er juillet 2013.

C.P.V. - Objet principal : 45431100
Objets supplémentaires : 45431200.
Lot(s) 6 electricité - courants forts.
La description des ouvrages à réaliser et les quantitatifs des matériaux mis en oeuvre sont indiqués dans les pièces techniques du dossier.
; coffret de chantier:1 ensemble, prise de terre: 1 ensemble, alimentation et coffret divisionnaire: 1 ensemble, éclairage intérieur 14 unités, hublot extérieur:1unité, contrôle d'accès (serrures électriques motorisées et lecteur des badges) 2 ensembles.

Durée : 17 mois à compter de la date de notification du marché.

Exécution : 1er juillet 2013.

C.P.V. - Objet principal : 45310000
Objets supplémentaires : 45311000.
Lot(s) 7 plomberie sanitaire - chauffage - ventilation.
La description des ouvrages à réaliser et les quantitatifs des matériaux mis en oeuvre sont indiqués dans les pièces techniques du dossier.
; plancher chauffant 55m², régulation: 2 ensembles, ECS piquée sur l'existant: 1 ensemble, groupe d'extraction:1 unité, bouches d'extraction:6 unités, distribution ef, ecs et eau mitigée:3 ensembles, mitigeurs,wc handicapés,lavabo:2 unités.

Durée : 17 mois à compter de la date de notification du marché.

Exécution : 1er juillet 2013.

C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45332400, 45331000.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00