Centrale des marchés
Fourniture, livraison et installation de mobilier dans le cadre de la rénovation et d'extension de l'ehpad "La Providence" à Montigny le Roi -AVIS D'APPEL PUBLIC ALACONCURRENCE FOURNITURE Mode de passation : Appel d'offre ouvert Nom el adresse officiels de l'organisme acheteur: SOCIETE D'EQUIPEMENT VOSGIENNE Mandataire du CCA...
Société d'Equipement Vosgienne 52140
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Fourniture, livraison et installation de mobilier dans le cadre de la rénovation et d'extension de l'ehpad "La Providence" à Montigny le Roi

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1244642

Date de clôture estimée : 12/11/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (01/10/14)
-AVIS D'APPEL PUBLIC ALACONCURRENCE
FOURNITURE

Mode de passation :Appel d'offre ouvert


Nom el adresse officiels de l'organisme acheteur: SOCIETE D'EQUIPEMENT VOSGIENNE
Mandataire du CCAS DE VAL DE MEUSE -17, rue Neuve 88300 NEUFCHATEAU
Correspondant : M. Sylvain MOUSSY -tél. : 03 29 95 62 00, fax : 03.29.95.62.01.
courriel : sylvain.moussy@sev.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE
Lieu d'exécution et de livraison : EHPAD DE VAL DE MEUSE-2, rue de la Madeleine 52140 MONTIGNY LE ROI

Objet du marché :fourniture, livraison et installation de mobilier médical, tenture, mobilier et cuisine dans le cadre de la rénovation et d'extension de l'EHPAD "La Providence" à Montiany le Roi


Code NUTS du lieu de la prestation : FR
Division en lots : Oui.
II est possible de soumettre des offres pour tous les lots.
Information sur les lots :
Lot n e 1 -lits médicalisés : lit à hauteur variable électrique table à manger au lit inclinable -code CPV 33192000
Lot n s 2 -mobilier : tables, chaises, buffet, bridges, caisson à roulette code CPV 39100000
Lot n s 3 -Tenture : voilage, tringle, rideau -code CPV 39515000
Lot n B 4 -cuisine : ensemble cuisine, électroménager -code CPV 39141000
Lot n e 5 -mobilier médical : table, armoire, fauteuil et ensemble mobilier -code CPV 33192000
Durée du marché ou délai d'exécution : 16 mois à compter de la notification du marché
Travaux en site occupé
Modalités essentielles de paiement : Paiement dans un délai global maximum de 30 jours
Cautionnement et garanties exigées : retenue de garantie ou garantie à première demande
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais.
Unité monétaire utillsée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Capacité économique et financière formulaire Dc1.
Formulaire Dc2.
Formulaire NOTI 2.
Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat
Déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définie à l'article 43 du CMP
Copie du jugement si candidat en redressement judiciaire
Attestation d'assurance RC en cours de validité
Extrait k bis.
capacité technique :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : liste de références pour des prestations similaires exécutées au cours des 5 dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants
lls indiqueront le montant, la période et le lieu d'exécution et préciseront s'ils ont été effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Attestation de capacité
Certification professionnelle
Moyens matériels et humains de la Société
Critères d'attribution :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci dessous avec leur pondération :1 .-la qualité esthétique et fonctionnelle appréciée en rapport avec la cohérence architecturale du projet. Pondération : 40. %
2. la valeur technique des fournitures proposées appréciée en fonction de la qualité des produits et de leur ergonomie ( production de fiches descriptives et techniques obligatoires et d'échantillonnage).
Pondération : 30 %.
3. le prix. Pondération : 30 %.
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé et disponible sur le site http://www.sev.fr
Conditions pour remise des candidatures et offres :
Les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission électronique de leur candidature et de leur offre sur la plate forme https://sev. achatpublic.com et d'autre part leur envoi sur un support papier sous pli cacheté, leur candidature et offre devront être remises contre récépissé au secrétariat de la SEV avant le jour et l'heure inscrit ci-dessous. Si elles sont envoyées par la poste, elles devront l'être à cette même adresse par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites
Le maître de l'ouvrage considère que la modalité de transmission des candidatures et des offres la plus appropriée à son marché est : support papier
Les échantillons obligatoires devront être remis au secrétariat de l'EHPAD de la Providence 2, rue de la Madeleine 52140 Montigny le Roi avant le 12 novembre 2014 à 17H00. Délai de validité des offres: 120 jours à compter de la date limite de remise des offres

Date limite de réception des offres :12 NOVEMBRE 2014 à 17H00



Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
M. MOUSSY Sylvain -S.E.V. 17,rue Neuve, 88300 Neufchateau, tél. : 03 29 95 62 00
Fax : 03.29.95.62.01 courriel : sylvain. moussy@sev.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
ESPACE ARCHITECTURE -M. GEOFFROY -Tél : 0387939230 courriel EA.metz@espace-architecture-sa.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication :25 septembre 2014.
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
25, rue du Lycée
51036 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
Tél : 03.26.66.86.87.
Fax: 03.26.21.01.87.
Courriel : greffe.ta-chalons-enchampagne@juradm.fr
Adresse internet : http://www.chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00