1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SACOVAL
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Terrassement - minage - soutènements micropieux pour la construction d'un bâtiment de 59 logements
Description: Terrassement - minage - soutènements micropieux pour la construction d'un bâtiment de 59 logements d'habitation sur la commune de Val d'Isere
Identifiant de la procédure: 4b058c82-d2f0-4c8f-8081-fdf0ef0ad3a2
Identifiant interne: 2025/001
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement, 45111211 Travaux de démolition à l'explosif, 45262620 Murs de soutènement
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 340 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: La présente consultation est déclarée sans suite en raison d'erreurs identifiées dans le Détail Quantitatif Estimatif (Dpgf), lequel ne reflétait plus de manière fidèle les prestations attendues. Dans un souci de transparence, d'égalité de traitement entre les candidats et afin de garantir l'adéquation des offres aux besoins réels, la procédure fera l'objet d'un nouveau lancement avec un Dpgf actualisé
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Terrassement - minage - soutènements micropieux pour la construction d'un bâtiment de 59 logements
Description: Terrassement - minage - soutènements micropieux pour la construction d'un bâtiment de 59 logements d'habitation sur la commune de Val d'Isere
Identifiant interne: T-PF-1649572
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement, 45111211 Travaux de démolition à l'explosif, 45262620 Murs de soutènement
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 31/07/2025
Durée: 27 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Grenoble
Informations relatives aux délais de recours: Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
6. Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 8456AD24-A3F2-3356-811204B11E6CB268
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: SACOVAL
Numéro d’enregistrement: 68085
Adresse postale: Impasse le Planay Résidence le Planay
Ville: Val d'Isere
Code postal: 73150
Subdivision pays (NUTS): Savoie (FRK27)
Pays: France
Point de contact: HACQUARD Fabien
Téléphone: 0479401570
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d’enregistrement: 8456AD42-BA68-C022-B28A216A9336B3B1
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Ville: Grenoble
Code postal: 38022
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: 0476429000
Télécopieur: 0476422269
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Identifiant/version de l’avis: 9c4c2140-2d5b-4078-aaac-25bf6e670172 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 30/06/2025 12:43:13 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 422697-2025
Numéro de publication au JO S: 123/2025
Date de publication: 01/07/2025
