MORBIHAN HABITAT
Commune de Vannes, travaux d'aménagements de l'opération de renouvellement urbain de Square du Morbihan - Affaire 25S0238
PROCÉDURE ADAPTÉE
Identification de l'organisme qui passe le marché : Morbihan Habitat, service aménagement, 6, avenue Edgar-Degas, 56008 Vannes cedex, tél. 02 97 01 59 91, représenté par son directeur général, Erwan Robert.
Mode de passation du marché : procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation dans le respect des dispositions de l'article L.2123-1 du code de la commande publique.
Classification CPV : 45112500-0, 45232410-9, 45232150-8, 45112700-2.
Objet du marché : marché de travaux pour l'aménagement de l'opération de renouvellement urbain de Square du Morbihan à Vannes.
Ces travaux comprennent la viabilisation des différents ilots et l'aménagement paysagé des espaces publics.
Objet de la consultation et décomposition :
Les travaux sont répartis en 2 lots, traités par marchés séparés, à savoir :
Lot 1 : VRD (terrassements voirie, EU, EP, AEP, réseaux divers).
Lot 2 : maçonneries, mobilier, espaces verts.
Il est précisé que les travaux d'électrification, d'éclairage public et de GC télécom sont sous la maîtrise d'ouvrage de Morbihan Énergies.
Délai d'exécution :
Délai global d'exécution de l'ensemble des marchés : 40 mois à compter de l'OS de démarrage de la période de préparation et correspondant à la réalisation de l'ensemble des travaux.
Calendrier prévisionnel :
Démarrage préparation : avril 2026.
Modalités d'obtention du dossier de consultation :
Les candidats qui souhaitent répondre à la présente consultation devront télécharger les documents du dossier de consultation sur le site :
https://www.marches-securises.fr/entreprise
(Hotline technique au 04 92 90 93 27).
Variantes : les variantes ne sont pas autorisées.
Critères d'attribution des offres : cf article 5.1 du règlement de consultation.
Date limite de remise des offres : vendredi 16 janvier 2026 à 12 h 00.
Se référer au règlement de la consultation pour les modalités de dépôt des offres.
Durée de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres finales.
Renseignements complémentaires : toute demande de renseignements complémentaires sera à formuler par les candidats via le profil acheteur.
Information sur les recours : greffe du tribunal administratif, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes cedex, tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84, greffe.ta-rennes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis au Ouest France 56 et marchés sécurisés : 5 décembre 2025.
Date limite de réception des offres : 16 janvier 2026 à 12 h 00.
