Centrale des marchés
Travaux de désamiantage et de pose de revêtement de sol - université Paul - Valéry - Montpellier 3 Organisme : Université Paul - Valéry Intitulé : Travaux de désamiantage et de pose de revêtement de sol - université Paul - Valéry - Montpellier 3 Procédure : Proc.Adapt.
Université Paul - Valéry
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de désamiantage et de pose de revêtement de sol - université Paul - Valéry - Montpellier 3

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 549326

Date de clôture estimée : 02/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (06/04/13)

Organisme : Université Paul - Valéry

Intitulé : Travaux de désamiantage et de pose de revêtement de sol - université Paul - Valéry - Montpellier 3

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 02/05/2013 à 16 h 00

Description : AVIS DE MARCHE (MAPA) Marché de TRAVAUX Département de publication : 34 Annonce No 13-59565 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université Paul-Valéry. Correspondant : M. Pascal GRATIAS, Responsable de la Direction du patrimoine, de la logistique et de la prévention, bâtiment Logistique - route de Mende 34199 Montpellier Cedex 5 tél. : 04-67-14-23-48télécopieur : 04-67-14-21-55courriel : dli@univ-montp3.fr adresse internet : http://www.univ-montp3.fr/. Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr/. Objet du marché : travaux de désamiantage et de pose de revêtement de sol - université Paul - Valéry - Montpellier 3 . Lieu d'exécution : université Paul - Valéry campus Route de Mende à Montpellier - bâtiment W, 34199 Montpellier Cedex 5. Caractéristiques principales : le marché est alloti : 2 lots - lot 1 : Désamiantage - lot 2 : Revêtement de sol Le marché ne sera pas négocié Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de désamiantage et de pose de revêtement de sol - université Paul - Valéry - Montpellier 3 La nature et l'étendue des travaux sont définies dans le CCTP et les plans joints. Refus des variantes . Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 17 juin 2013. Cautionnement et garanties exigés : ne concerne pas cette consultation. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur budget de l'université. Paiement par virement. Le délai maximum de paiement, sur lequel l'acheteur s'engage, est de 30 jours. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés . Unité monétaire utilisée, l'euro . Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature; - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm); - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm); - Formulaire DC3, Acte d'engagement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm); - Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm). Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. Autres renseignements demandés : - déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé - mémoire technique, traitant notamment : les moyens humains et compétences mis en oeuvre pour l'opération ; le mode opératoire propre au chantier et les fournitures mises en oeuvre ; les moyens mis en oeuvre pour la gestion de l'hygiène et la sécurité sur le chantier ; le délai d'exécution des travaux hors période de préparation proposé par les titulaires dans leur offre. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix : 55 %; - valeur technique : 35 %; - délais d'exécution des travaux : 10 %. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 2 mai 2013, à 16 heures. Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2013 130402 0000. Renseignements complémentaires : 1) visite conseillée - prendre contact avec Christophe DEJEAN - 04 67 14 21 56 2) Classification CPV : Objet principal lot 1 : 45262660-5travaux de désamiantage Objet principal lot 2 : 45432111-5travaux de pose de revêtement de sols souples. Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Gratuit: - sur support dématérialisé : Les documents peuvent être téléchargés directement sur le portail https://www.marches-publics.gouv.fr/. Afin de vous aider à utiliser les services de la plate- forme " PLACE ", n'hésitez pas à contacter son service Support Clients : 01 76 64 74 07. Il est conseillé aux candidats de télécharger en s'identifiant afin d'être informés des modifications possibles du DCE et des échanges entre les candidats et l'université Paul-Valéry. - sur support papier : Université Paul -Valéry, Direction du Patrimoine, de la Logistique et de la Prévention (Dplp) auprès de m. Dejean Christophe, Bâtiment Logistique, Route de Mende, 34 199 Montpellier Cedex 5 - 04 67 14 21 56 - christophe.dejean@univ-montp3.fr. Conditions de remise des offres ou des candidatures : - sur support dématérialisé : les candidats souhaitant répondre sur support dématérialisé devront remettre leur candidature et leur offre, par Internet, sur la plate-forme de dématérialisation " place ", la Plate-Forme des Achats de l'Etat. https://www.marches-publics.gouv.fr/ Afin de vous aider à utiliser les services de la plate-forme, n'hésitez pas à contacter son service Assistance par téléphone au 01 76 64 74 07. - ou sur support papier, par courrier ou porteur à : Université Paul - Valéry, service commande publique, 2e étage, Bureau Adm. 221, Bât. Administration " les Guilhem ", Route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Université Paul - Valéry. Correspondant : M. Dejean Christophe, Direction du patrimoine, de la logistique et de la Prévention (Dplp), bâtiment Logistique - route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5, tél. : 04-67-14-21-56, télécopieur : 04-67-14-21-55, courriel : dli@univ-montp3.fr, adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr/. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Université Paul -Valéry. Correspondant : service Commande Publique, adm. 220a - bâtiment Administration les "Guilhem" - route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5, tél. : 04-67-14-55-09, courriel : service.achats@univ-montp3.fr, adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr/. Renseignements relatifs aux lots : Lot 1. - Désamiantage La nature et l'étendue des travaux sont définies dans le CCTP et les plans joints. Les travaux (hors périodes de préparation) du lot 1 débuteront le 17 juin 2013 et se termineront au plus tard le 05 juillet 2013. Lot 2. - Revêtement de sol La nature et l'étendue des travaux sont définies dans le CCTP et les plans joints. Les travaux (hors périodes de préparation) du lot 2 débuteront au plus tard le 08 juillet 2013 et se termineront au plus tard le 26 juillet 2013. Durée de validité de l'avis : jusqu'au JEUDI 02 MAI à 16h00 (date limite de remise des plis)

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00