Centrale des marchés
Réalisation de boucles optiques sur la partie Est du campus Lyon Tech la Doua SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Université Claude Bernard Lyon 1, à l'attention de Mme FILIPPINI Virginie, Servi...
Université Claude Bernard Lyon 1
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réalisation de boucles optiques sur la partie Est du campus Lyon Tech la Doua

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1796629

Date de clôture estimée : 20/01/16
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (05/12/15)
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Université Claude Bernard Lyon 1, à l'attention de Mme FILIPPINI Virginie, Service de l'Achat - bâtiment Julie-Victoire Daubié, 43, boulevard du 11-Novembre-1918, F - 69622 Villeurbanne Cedex,
Email : [email protected]
Fax : +33 472447965.
Code d'identification national : 19691774400019
Adresse(s) internet
 :
Adresse générale du pouvoir d'adjudicateur :
http://www.univ-lyon1.fr/
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Université Claude Bernard Lyon 1, Contact : Service de l'Achat - Pôle Marchés de Travaux, à l'attention de Mme Thiercelin Isabelle, bâtiment Julie-Victoire Daubié 43, boulevard du 11-Novembre-1918, F - 69622 Villeurbanne Cedex,
Email : [email protected]
Fax : +33 472447965.
URL :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=272372&orgAcronyme=f2h, Code d'identification national : 1969177440019
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Université Claude Bernard Lyon 1, Contact : Service de l'Achat, à l'attention de M. Chakroun Haïkel, bâtiment Julie-Victoire Daubié 43, boulevard du 11-Novembre-1918, F - 69622 Villeurbanne Cedex,
Email : [email protected]
Fax : +33 472447965.
URL :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=272372&orgAcronyme=f2h, Code d'identification national : 19691774400019
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Université Claude Bernard Lyon 1, Contact : Service de l'Achat ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Attention, il ne sera pas possible de déposer les plis auprès du Service le mercredi 11 novembre 2015, à l'attention de M. Chakroun Haïkel, bâtiment Julie-Victoire Daubié 43, boulevard du 11-Novembre-1918, F - 69622 Villeurbanne Cedex,
Email : [email protected]
Fax : +33 472447965,
URL :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=272372&orgAcronyme=f2h, Code d'identification national : 19691774400019
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
 : Autre
I.3) Activité principale
 : Autre : Enseignement Supérieur et Recherche.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Réalisation de boucles optiques sur la partie est du campus Lyon Tech La Doua
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Travaux
Exécution
Lieu principal d'exécution : Partie Est du campus Lyon Tech La Doua, 69622 Villeurbanne Cedex
Code NUTS : FR716
II.1.3) L'avis implique
 : un marché public
II.1.4) Informations sur l'accord-cadre
 :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : Le présent projet a pour but de mettre en place des liaisons optiques sur la partie est du campus de la Doua.
Le délai global d'exécution de l'opération de travaux est de 8 mois. Ce délai comprend une période de préparation de 1 mois.
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 45112500, 32562100
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP)
 :
II.1.8) Division en lots
 : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour : tous les lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération
 : Non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale
 : Le présent projet a pour but de mettre en place des liaisons optiques sur la partie est du campus de la Doua.
L'objectif est de raccorder, à terme, une cinquantaine de bâtiments.
II.2.2) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options : La présente consultation est susceptible de donner lieu à des options au sens de la Directive Européenne. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer des avenants ou des décisions de poursuivre et des marchés complémentaires au cours de l'exécution du contrat.
Il n'est pas prévu de prestations supplémentaires ou alternatives (options techniques).
II.2.3) Reconduction
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution
Informations sur les lots
Lot N°1
Intitulé : Terrassement
1) Description succincte : Réalisation de travaux de terrassements nécessaires pour la pose de fibre optique (pose de fourreaux et de chambres de tirage, test et aiguillage des fourreaux existants, pénétration dans les bâtiments, etc.).
2) Classification CPV : 45112500
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots : Certificats de qualification ou références équivalentes :
1311 - Terrassement
EFF2 (6 à 20 salariés)
Lot N°2
Intitulé : Fibre optique
1) Description succincte : Réalisation des travaux de pose des câbles optiques nécessaires (cheminements intérieurs, pose, raccordement et tests des câbles optiques, intégration dans les baies, etc.)
2) Classification CPV : 32562100
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots : Certificats de qualification ou références équivalents :
CF3 (Conception, étude et réalisation de systèmes intégrant au minimum deux domaines d'activité interdépendants d'installation de courants faibles)
Domaines d'activités : TC (Télécommunications), ST (Sûreté - Sécurité) et GT (Gestion Technique).
Mentions : MA (Maintenance) et FO (Fibre Optique).
Classification C2 (4 à 10 exécutants électriciens).
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés
 : Les paiements d'acomptes sont amputés d'une retenue de garantie. Le montant de cette retenue est égal à 5%.
Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du Code des Marchés Publics.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
 : Les travaux seront financés selon les modalités suivantes : fonds propres de l'Université Claude Bernard Lyon1.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées par virement bancaire dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
 :
Le marché sera conclu : soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires groupés solidaires, soit avec des prestataires groupés conjoints.
Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage, pour l'exécution du marché.
Lors de la conclusion du marché, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de demander la modification de la forme du groupement.
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. Un même prestataire ne pourra pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire.
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
 :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
 :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
. Lettre de candidature (DC1 ou forme libre) ;
· Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
· Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
· Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-1 à 4 du code du travail.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Montant du chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées qui ne sont pas en mesure de fournir ces informations sur les trois derniers années ne seront pas évincées de ce simple fait. S'il manque le chiffre d'affaires sur la dernière année, le candidat devra en expliquer les raisons et fournir les trois derniers chiffres d'affaires dont il dispose. En cas d'incapacité à fournir un ou deux chiffres d'affaires sur les trois dernières années, le candidat devra en expliquer les raisons et en fournir tous les justificatifs. En cas d'incapacité à fournir trois chiffres d'affaires, le candidat devra produire une déclaration appropriée des banques.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
· Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ;
· Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
· Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date le lieu d'exécution et le destinataire public ou privé.
· Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : Voir les détails propres à chaque lot.
III.2.4) Marchés réservés :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
 : Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer
 :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue
 :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution
 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
 : Non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
 : 14008T.04TRA
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
 : Non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 20/01/2016 à 16 h 00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
 : Français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :
VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires
 :
VI.3) Autres informations
 : Le DCE est obligatoire pour répondre à la consultation. Il est téléchargeable sur la plateforme des achats de l'Etat.
Le maître d'oeuvre de l'opération est la société Technoman située au 100 rue des Fougères, 69009 Lyon.
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Pour le lot 1 (terrassement) :
Prix des prestations (60%)
Note méthodologique (40%) décomposée comme suit :
- Effectif dédié et compétences de l'équipe affectée à l'opération (10 points)
- Moyens mis en oeuvre (10 points)
- Déroulement des tâches, planning prévisionnel (10 points)
- Fiches produits (10 points)
Pour le lot 2 (fibre optique) :
Prix des prestations (40%)
Note méthodologique (60%) décomposée comme suit :
- Effectif dédié et compétences de l'équipe affectée à l'opération (20 points)
- Moyens mis en oeuvre (10 points)
- Déroulement des tâches, planning prévisionnel (10 points)
- Fiches produits (20 points)
Le Service de l'Achat est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
 : Tribunal administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, 69003 Lyon.
Tél : +33 478141010.
E-mail : [email protected]
Fax : +33 478141065.
URL : http://lyon.tribunal-administratif.fr/
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Lyon, 53, boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon. Tél : +33 472770520. Fax : +33 478928316
VI.4.2) Introduction des recours
 :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
Le président du Tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du marché :
- Référé pré-contractuel (art. L551-1 du code de justice administrative - Cja).
- Référé contractuel : le président du Tribunal administratif peut être saisi, une fois conclu les contrats mentionnés aux articles L551-1 et L551-5 du Cja, d'un recours formé en application de l'article L551-13 du Cja.
- Recours pour excès de pouvoir exercé par un tiers autre que le candidat évincé, dirigé à l'encontre de l'un quelconque des actes détachables du marché dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (art. R.421-1 du Cja).
- Recours de pleine juridiction formé par tout candidat évincé dans un délai de deux mois à compter de la parution dans le présent support de l'avis d'attribution annonçant la conclusion du contrat.
Le Recours pour excès de pouvoir contre les actes préalables au contrat n'est plus ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion (notification) du contrat (arrêt du Conseil d'état du 16.04.2007). Une demande indemnitaire peut également être faite. L'avis d'attribution vaut avis de publicité du contrat.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 4 décembre 2015.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00