Centrale des marchés
Réhabilitation immobilière du siège social de l'Urssaf Aquitaine Lots 1, 3, 5, 7 SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : URSSAF Aquitaine, Contact : Fonction BLOC, à l'attention de M. JENAMY Stépha...
URSSAF Aquitaine
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réhabilitation immobilière du siège social de l'Urssaf Aquitaine Lots 1, 3, 5, 7

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1748844

Date de clôture estimée : 10/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (02/11/15)
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : URSSAF Aquitaine, Contact : Fonction BLOC, à l'attention de M. JENAMY Stéphane, 3 rue Théodore Blanc, F - 33520 Bruges.
Tél : +33 643325772.
Email : [email protected]
Code d'identification national : 788 778 777 00011
Adresse(s) internet
 :
Adresse du profil d'acheteur (URL) :
https://acoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Urssaf Aquitaine, Contact : Pôle Patrimoine Logistique, à l'attention de M. ILLAN Etienne, 3 rue Théodore Blanc, F - 33520 Bruges, Tél : +33 785454640, Email : [email protected]
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Urssaf Aquitaine, Contact : Fonction BLOC, à l'attention de M. JENAMY Stéphane, 3 rue Théodore Blanc, F - 33520 Bruges, Tél : +33 643325772, Email : [email protected], URL : https://acoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_A_sHW7KgT-, Code d'identification national : 788 778 777 00011
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Urssaf Aquitaine, Contact : Pôle Achats et Marchés, à l'attention de M. JENAMY Stéphane, TSA 20 003, F - 33902 Bordeaux cedex 9, Tél : +33 643325772, Email : [email protected]
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
 : Autre
I.3) Activité principale
 : Protection Sociale.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur
 : 2015PAM14
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Travaux
Exécution
Lieu principal d'exécution : 3 rue Théodore Blanc, 33520 Bruges
Code NUTS : FR612
II.1.3) L'avis implique
 : un marché public
II.1.4) Informations sur l'accord-cadre
 :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : Réhabilitation immobilière du siège social de l'Urssaf Aquitaine
Lot n° 01 : Gros oeuvre. Démolitions. Charpente métallique
Lot n° 03 : Serrurerie
Lot n° 05 : Menuiseries bois
Lot n° 07 : Revêtements sols murs
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 45113000
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP)
 : Non
II.1.8) Division en lots
 : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération
 : Non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale
 :
Valeur estimée hors TVA : 492000 euros
II.2.2) Informations sur les options
Options : Non
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois (à compter de la date d'attribution du contrat)
Informations sur les lots
Lot N°1
Intitulé : Lot n° 1 : Gros oeuvre-Démolitions /Charpente métallique
1) Description succincte : Installation de chantier
Dépose et démolition d'ouvrage béton.
Réservations et percements dans les maçonneries
Adaptation des réservations existantes pour passage des nouveaux réseaux.
Création de réservations pour passage des nouveaux réseaux de ventilation et de fluides.
Supportages en structure métallique pour la mise en place des équipements de ventilation et climatisation en toiture terrasse.
Reprise de fissures en façades.
2) Classification CPV : 45223220
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°2
Intitulé : Lot n° 3 : Serrurerie
1) Description succincte : Garde corps (Terrasse RDC, Toiture terrasse), portes métalliques, revêtement mural inox.
2) Classification CPV : 44316500
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°3
Intitulé : Lot n° 5 : Menuiseries bois
1) Description succincte : Dépose, protection chantier, portes de distribution, plinthes, plans vasques, miroirs, planchers techniques
2) Classification CPV : 45421000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°4
Intitulé : Lot n° 7 : Revêtements Sols Murs
1) Description succincte : Carrelages, plinthes, faïences, sols souples en dalles pour bureaux, planchers techniques, locaux informatiques
2) Classification CPV : 45430000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement / d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés
 : Une retenue de garantie de 5 % sera prélevée par fractions sur chaque versement autre qu'une avance, sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants (article 101 du Code des Marchés Publics).
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
 : L'opération est financée par les fonds propres de l'organisme.
Paiement des acomptes à 30 jours de la réception du projet de décompte par le Maître d'oeuvre.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
 : Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires groupés solidaires
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
 : Non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
 :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat devra fournir:
Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'Article 43 du CMP, dûment datée et signée.
Si le candidat est admis au redressement judiciaire (au sens de l'article L620-1 du Code de commerce), celui-ci doit produire une copie du jugement prouvant qu'il a été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ou de l'accord-cadre.
Le justificatif prouvant l'habilitation de la personne physique à engager le candidat (document attestant la qualité de gérant de l'entreprise ou délégation de pouvoir de l'un des dirigeants) (sources : Kbis, statut, extrait du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales).
Lettre de candidature (DC1 complété ou papier libre), obligatoire pour les groupements d'opérateurs économiques, dûment datée et signée.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants
- indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- certificats de qualifications professionnelles ou preuve de la capacité du candidat par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Les niveaux minimaux de capacités fixés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
Attestations « QUALIBAT » - « QUALIFELEC » ou équivalent concernant le lot d'état auquel le candidat postule :
Lot 01Gros Oeuvre-Démolitions/Charpente métallique 2112 / 1112 / 1142
Lot 03 Serrurerie 4413
Lot 05 Menuiseries Bois 4322
Lot 07Revêtements Sols Murs 6111/6223
- Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques (Certification ISO 9001).
III.2.4) Marchés réservés : Non
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
 : Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer
 :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue
 :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution
 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
 : Non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
 : 2015PAM14
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
 : Non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 10/12/2015 à 12 h 00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
 : Français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres
 : 11 décembre 2015 à 10 h 00
Lieu : Siège social de l'organisme- Site de Bordeaux
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique : Non
VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires
 : Non
VI.3) Autres informations
 :
Une visite du site sera obligatoire pour la candidature (dates possibles : après-midi des 10, 12, 17 et 19 novembre 2015 de 14 heures 30 à 16 heures).
Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)
Lot revêtements Sols Murs n° 7 : Remplacement du sol carrelé des circulations palières (carrelage, plinthes, barres de seuil)
Les lots suivants font l'objet d'un Appel d'Offres Ouvert référencé 2015/PAM20 :
Lot 02 Etanchéité
Lot 04 Menuiserie extérieure aluminium
Lot 06 Plâtrerie / Isolations
Lot 08 Faux Plafonds
Lot 09 Peinture / Signalétique / Nettoyage
Lot 10 Electricité CFO CFA
Lot 11 CVC Plomberie
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
 : Tribunal de Grande Instance, 30 rue des Frères-Bonie, CS 11403, 33077 Bordeaux Cedex. Tél : +33 0547339188.
URL : http://www.justice.gouv.fr
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 30 octobre 2015.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00