Centrale des marchés
19 construction neuve de la demi pension au collège eugène freyssinet à objat 19 construction neuve de la demi pension au collège eugène freyssinet à objat 13s0037 - construction neuve de la Demi Pension au Collège Eugène Freyssinet à Objat. code_postal : 19005 ville : T...
Conseil général de la Corrèze 19005Tulle 0555937534
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

19 construction neuve de la demi pension au collège eugène freyssinet à objat

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 741641

Date de clôture estimée : 08/08/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (28/06/13)
13-111849
SOURCEWEB (25/06/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de la Corrèze.
Correspondant : M. le président du conseil général de la Corrèze, service Bâtiments - Hôtel du département "Marbot" - 9, rue René et Emile Fage B.P.199 19005 Tulle Cedex tél. : 05-55-93-75-33 télécopieur : 05-55-93-75-34 adresse internet : http://http//www.correze.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://http//www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : 13s0037 - construction neuve de la Demi Pension au Collège Eugène Freyssinet à Objat.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR631.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
construction neuve de la Demi Pension au Collège Eugène Freyssinet à Objat
Forme des marchés : ordinaires
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'avis implique : dix-huit marchés.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie (taux 5,00 %).

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix révisable - paiement à 30 jours conformément à l'article 98 du CMP et par virement selon les règles de la comptabilité publique - intérêts moratoires : taux BCE majoré de huit points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : 1 - déclarations, certificats ou attestations demandés, dûment remplis et signés
2 - capacités professionnelles, techniques et financières.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : candidature :
- 1) - lettre de candidature (Dc1) : déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que ce dernier n'entre pas dans un des cas l'interdisant de soumissionner, prévus à l'article 43 du code des marchés publics, il atteste de l'exactitude de l'ensemble des renseignements fournis dans le formulaire Dc2 qui doit être transmis, en complément du Dc1, par le candidat à l'appui de sa candidature. La rubrique H de cet imprimé sera obligatoirement datée et signée.
- 2) - déclaration du candidat (Dc2) : renseignements permettant de s'assurer que le candidat individuel ou chacun des membres du groupement dispose des capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes pour l'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
En cas de délégation, le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat devra être obligatoirement joint.
- 3) Documents à fournir obligatoirement par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché : Noti2 ou état annuel des certificats fiscaux et sociaux de l'année 2012
Ces imprimés "DC" sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm
Offre :
- acte d'engagement et annexes éventuelles;
- cahier des Clauses Administratives Particulières;
- cahier des Clauses Techniques Particulières;
- cadre de décomposition du prix global et forfaitaire;
- cahier des prescriptions techniques communes (Cptc)
- note explicative détaillant :
- moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier
- moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier
- organisation prévisionnelle des travaux.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 1 - la valeur technique : 60 % ;
- 2 - le prix : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 août 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13S0037.

Renseignements complémentaires .

Type de procédure : Procédure adaptée - articles 10, 14, 26-ii-5 et 28 du Code des Marchés Publics
Options :
Lot n°14 : Électricité
Option : Luminaires "LED" sur la zone "Production"
Lot n°15 : Chauffage - vMC
Option : Reprise du réseau de chaleur
Lot n°17 : Équipements de cuisine
Option (poste 6.1) : Lave vaisselle
(Remplacement condenseur de buées par une pompe à chaleur)
Option (poste 6.2) : Turbo broyeur
(Remplacement mixeur par un turbo broyeur)
Option (poste 6.3) : Marmite
(Remplacement marmite bain marie fixe par marmite basculante de même capacité)
Variantes :
Les variantes sont autorisées
Lot n°12 : Revêtements de sols cuisine
Variante : Sols Résine
Durée du marché ou délai d'exécution :
Point de départ : Ordre de service de démarrage
Date indicative de démarrage des prestations : novembre 2013
Renseignements complémentaires : DCE téléchargeable sur le site internet www.correze.fr ou www.achatpublic.com
En application de l'article 14 du Code des marchés publics,
- les conditions d'exécution du marché comportent des éléments à caractère social qui visent la promotion de l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, et de lutte contre le chômage. (Voir article 3.2.2 du Ccap) ;
- les conditions d'exécution des marchés comportent des éléments à caractère environnemental (voir article 3.2.3 du Ccap).
Conditions de remise des offres ou des candidatures : adresse à laquelle les propositions doivent être envoyées :
Mode de réception : Remise sur place contre récépissé ou envoi postal avec AR sous pli cacheté, portant la mention : " Affaire 13s0037 - collège Eugène Freyssinet à Objat - construction neuve de la Demi Pension - lot(S) à préciser - ne pas ouvrir ".
Adresse postale de réception et de dépôt : conseil général de la Corrèze - service Commande Publique - 9 rue René et Emile Fage - B.P. 199 - 19005 tulle Cedex
Remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article 56 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur autorise la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante :
www.correze.fr rubrique actualités "les marchés publics" et sur www.achatpublic.com
Mode de réception : Horaires d'ouverture du Service Commande Publique : 8h30 - 12h -13h30 - 17 heures

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juin 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : conseil général de la Corrèze.
Correspondant : service Bâtiments- m. Mauroux, tél. : 05-55-93-75-33, télécopieur : 05-55-93-75-34, courriel : ymauroux@cg19.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : conseil général de la Corrèze.
Correspondant : service Commande Publique, tél. : 05-55-93-70-45, télécopieur : 05-55-93-76-43, courriel : marches@cg19.fr, adresse internet : http://www.correze.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Limoges.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de limoges 1, cours vergniaud 87000 Limoges tél. : 05-55-33-91-55 courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr télécopieur : 05-55-33-91-60.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 v.r.d.
v.r.d.
Lot(s) 2 gros oeuvre.
Gros oeuvre.
Lot(s) 3 charpente bois lamellé collé.
Charpente bois lamellé collé.
Lot(s) 04 ossature et Bardage bois.
Ossature et Bardage bois.
Lot(s) 5 couverture et bardage bac acier.
Couverture et bardage bac acier.
Lot(s) 6 menuiseries extérieures.
Menuiseries extérieures.
Lot(s) 7 serrurerie.
Serrurerie.
Lot(s) 8 menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures.
Lot(s) 9 plâtrerie - isolation - peinture.
Plâtrerie - isolation - peinture.
Lot(s) 10 faux plafonds.
Faux plafonds.
Lot(s) 11 revêtements de sols carrelés - faiences.
Revêtements de sols carrelés - faiences.
Lot(s) 12 revêtements de sols de cuisine.
Revêtements de sols de cuisine.
Lot(s) 13 revêtements de sols souples.
Revêtements de sols souples.
Lot(s) 14 electricité.
Electricité.
Lot(s) 15 chauffage VMC.
Chauffage VMC.
Lot(s) 16 plomberie Sanitaire.
Plomberie Sanitaire.
Lot(s) 17 equipements de cuisine.
Equipements de cuisine.
Lot(s) 18 panneaux agroalimentaire.
Panneaux agroalimentaire.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00