Centrale des marchés
Travaux de signalisation ferroviaire
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux de signalisation ferroviaire

Marché public ou privé
Référence du marché : 3460733

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (21/02/18)
079234-2018
21/02/2018    S36    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

France-Issy-les-Moulineaux: Travaux de signalisation ferroviaire

2018/S 036-079234

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Transamo
21 rue Camille Desmoulins, CS 70017
Issy-les-Moulineaux, Cedex 9
92789
France
Courriel: astrid.vignaux@transamo.com
Code NUTS: FR10

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://transamo.fr/

Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Procédure conjointe
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Marché de travaux de signalisation ferroviaire dans le cadre du projet de tramway Tram 9

Numéro de référence: 2016-109_2.018
II.1.2)Code CPV principal
45234115
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Ce marché a pour objet principal la fourniture et les travaux d'installation des équipements nécessaires à l'exploitation future, et plus particulièrement la gestion des itinéraires tramways en ligne et à l'intérieur du Site de maintenance et de remisage (SMR) dans le cadre du projet de la ligne de tramway Tram 9 Paris-Orly ville. Ce marché fait partie d'un allotissement dans le cadre de l'opération globale du TRAM 9.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 2 283 199.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45234121
31321700
31518000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107
II.2.4)Description des prestations:

EXE et DOE participation aux dossiers de sécurité, participation aux essais sous-systèmes et essais d'ensemble, participation aux consignations jusqu'à la fin de la marche à blanc procédures et étapes FMDS, VABF, VSR, gestion des interfaces avec les autres marchés fourniture, pose, essais et mise en service de l'ensemble des équipements de la voie (ligne et SMR), fourniture et pose des panneaux indicateurs des vitesses de tramway, raccordement des équipements à la voie et à la multitubulaire. Idem pour les contrôleurs, réchauffeurs et moteurs d'ADV, fourniture et pose de l'ensemble des supports de signaux et indicateurs et raccordement aux armoires, fourniture et pose des armoires (ligne et SMR), fourniture des équipements embarqués (MR), validation de leur intégration et participation aux essais, fourniture, pose, configuration et mise en service des équipements du système central de supervision de la SF, fourniture du lot des pièces de rechange, formations du personnel de l'exploitant.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Moyens humains et matériels dédiés aux chantiers / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Méthodologie de travail et organisation / Pondération: 21
Critère de qualité - Nom: Démarche qualité sécurité environnement / Pondération: 3
Critère de qualité - Nom: Cohérence des sous-détails de prix avec le BPU / Pondération: 6
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Conformément à l'article 30 du décret 2016-360, le maître d'ouvrage pourra recourir à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence pour la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché public.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 017-028228
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Marché de travaux de signalisation ferroviaire

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/01/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Vossloh Cogifer
21 avenue de Colmar
Rueil-Malmaison
92500
France
Code NUTS: FR

Adresse internet:https://www.vossloh.com/fr/

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 870 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 2 283 199.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 4
75181
France
Téléphone: +33 144594400
Fax: +33 144594646

Adresse internet:http://paris.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal administratif de Paris
7 Rue de Jouy
Paris Cedex 4
75181
France
Téléphone: +33 144594400
Fax: +33 144594646

Adresse internet:http://paris.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/02/2018
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous