Marché de travaux pour l'aménagement d'un parc de stationnement rue Lacrampe Loustau

-1 AVIS D'APPEL PUBLIC ALA CONCURRENCE
Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de TOURNAY, personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur le maire.


Objet du marché : Marché de travaux pour l'aménagement d'un parc de stationnement rue Lacrampe Loustau à TOURNAY.
TypedemarchéiTravaux.


3 e de procédure : Procédure adaptée suivant les articles 26,28 et 40 du Code des Marchés lics.
Lieu d'exécution : Rue Lacrampe-Loustau, 65190 TOURNAY (65430).
Désignation des lots :
- LOT UNIQUE -VRD.
Division en tranches : Le marché n'est pas divisé en tranches.
Délai d'exécution : Le délai d'exécution est fixé à deux mois auxquels s'ajoute une période de préparation de 30 jours. A titre indicatif, les travaux devront commencer 1er octobre 2015. Le mois de préparation est prévu durant le mois de septembre 2015.
Conditions de participation
Situation juridique, références requises : Les candidats fourniront : une lettre de candidature identifiant le candidat ou les membres du groupement candidat y compris le mandataire (déclaration DCi et DC2), les pouvoirs de la personne habilitée à engager la candidature, une déclaration sur l'honneur que le candidat n est pas interdit d'accès à la commande publique, le cas échéant, le jugement de redressement judiciaire.
Références professionnelles et capacité technique, justificatifs de l'offre : Les candidats fourniront les renseignements nécessaires à déterminer les compétences professionnelles et techniques.
Critères d'attribution : Les critères d'attribution figurent à l'article 5 du réglement de la consultation,
Obtention de renseignements administratifs et technique : Visite des lieux, rue Lacrampe, 65190 TOURNAY, s'adresser à la mairie de TOURNAY.
Renseignement; technique: Atelier d'architecture Bernard MALE, hôtel tertiaire d'entreprises, 33, place du Corps-Franc-Pommies, 65500 VIC-EN-BICORRE, tél. 05.62.96.43.44.
Modalité ; d'obtention du dossier de consultation : Les dossier; de consultation pourront être retirés sur support papier, contre le versement d'un chèque de 306 en application de l'article 41 du Code des Marchés Publics, auprès de Atelier Numéric, 3, rue Buron, 65000 TARBES, tél. 05.62.56.92.76, fax 05.62.56.92.77, ou être téléchargé à l'adresse Internet suivante : www.vilietournay.fr .
Offre; : Date limite de remise des offres : Mardi 4 août à 17 h.
Langue utilisée : Francais. Unité monétaire utilisée : l'euro. Validité des candidatures : 120 jours à compter de la date de réception. Dépôt des offres : Les candidats transmettent leur candidature sous pli cacheté portant les mentions 'Offre pour l'aménagement d'un parc de stationnement rue Lacrampe-Loustau à TOURNAY, ne pas ouvrir avant la séance' à Monsieur le maire de TOURNAY, mairie de TOURNAY, place d'Astarac, 65190 TOURNAY.
Renseignements complémentaires :
Recours : Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal Administratif de PAU, RO cours Lyautey, villa Noulibos, BP 543,64010 PAU.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 4 B, esplanade Charles-de-Gaulle, 33077 BORDEAUX Cedex.
Date d'envoi de l'avis public à la concurrence : Vendredi 10 juillet 2015