Centrale des marchés
Travaux d'aménagement des espaces communs de la Tossée sur la commune de Tourcoing, dans le cadre de la ZAC de l'Union AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché Maître de l'ouvrage : SEM Ville Renouvelée 75, Rue de Tournai - CS 40117 - 59332 TOURCOING Cedex Procéd...
Sem Ville Renouvelée 59332Tourcoing
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux d'aménagement des espaces communs de la Tossée sur la commune de Tourcoing, dans le cadre de la ZAC de l'Union

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1196317

Date de clôture estimée : 06/10/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (15/08/14)
AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE
Identification de l'organisme qui passe le marché

Maître de l'ouvrage :SEM Ville Renouvelée 75, Rue de Tournai - CS 40117 - 59332 TOURCOING Cedex


Procédure de passation :Procédure adaptée ouverte sans négociation en application de l'article 10 du décret no 2005-1742 du 30/12/2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les Pouvoirs Adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance 2005-649 du 06/06/2005.


Objet de la consultation :Travaux d'aménagement des espaces communs de la Tossée sur la commune de Tourcoing, dans le cadre de la ZAC de l'Union


Caractéristiques des travaux : travaux de voirie - assainissement - réseaux divers - portail - clôtures
Tranches :
- Tranche ferme : travaux zone 1 (y compris revêtements définitifs) + zone 2 et zone 4 (hors revêtements définitifs) - délai d'exécution : 6 mois
- Tranche conditionnelle 1 : travaux zone 2 (revêtements définitifs) - délai d'exécution : 3 mois
- Tranche conditionnelle 2 : travaux zone 3 (revêtements définitifs) - délai d'exécution : 1 mois
- Tranche conditionnelle 3 : travaux zone 4 (aménagement d'une piste en schiste) - délai d'exécution : 2 semaines
Clause d'insertion : L'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle 1 uniquement.
Modalités d'attribution des marchés : Offre économiquement la plus avantageuse énoncée en fonction des critères pondérés suivants :
- valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique (40 %),
- prix des prestations (60 %).
Lieu d'exécution des travaux : Site de la Tossée à Tourcoing
Date de démarrage des travaux : Février 2015 (période de préparation à partir de janvier 2015)
Durée d'exécution du marché : 33 mois

Date limite de réception des offres :6 octobre 2014 à 17h


Lieu de retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est dématérialisé. Les candidats ont la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du DCE ainsi que l'avis d'appel à concurrence via le site internet : https://semvr.achatpublic.com
Le DCE est également disponible sur support papier à la SEM Ville Renouvelée. Il sera remis contre le règlement des frais de dossier de 30 Euros et après réservation préalable par télécopie, au 03.20.11.88.00 à l'attention de Madame DOS REIS.
Les dossiers sont à retirer à la SEM Ville Renouvelée 75, rue de Tournai à TOURCOING. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, sauf jours fériés. Le DCE pourra être envoyé par courrier à la demande de l'entreprise contre remboursement des frais d'expédition, d'un montant de 13,34 Euros . Les règlements doivent être effectués par chèques séparés et libellés à l'ordre de la SEM Ville Renouvelée.
La SEM Ville Renouvelée ne pourra être tenue pour responsable du délai d'acheminement du DCE par les services postaux.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
Justificatifs fixés dans le règlement de consultation
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres
Les renseignements complémentaires, d'ordre administratif ou technique peuvent être obtenus auprès de la SEM Ville Renouvelée, Mme ABALAIN Manuela ? 03.20.11.88.11.
Date d'envoi de la publication : 07/08/2014
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous