Centrale des marchés
Commune de Touquin - Réhabilitation du 12 rue du Commerce (création d'un musée + 1 logement triplex) Commune de Touquin Réhabilitation du 12 rue du Commerce (création d'un musée + 1 logement triplex) Marché de travaux passé selon une procédure adaptée   Commune de Touquin 5 Place de...
Commune de Touquin
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Commune de Touquin - Réhabilitation du 12 rue du Commerce (création d'un musée + 1 logement triplex)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 2389905

Date de clôture estimée : 03/11/16
Etat : Première publication
Publié dans :
PAYS BRIARD (11/10/16)
7146391001
Commune de Touquin
Réhabilitation du 12 rue du Commerce (création d'un musée + 1 logement triplex)
Marché de travaux passé selon une procédure adaptée
 
Commune de Touquin
5 Place de la Mairie
77131 TOUQUIN
Tél. : 01 64 04 15 29
Fax : 01.64.04.13.29
email : mairie.touquin@wanadoo.fr
 
Avis d'Appel à la Concurrence
 
Maître d'ouvrage : Commune de Touquin 77131 représentée par CHEVRINAIS Sophie (Maire)
Email : mairie.touquin@wanadoo.fr
 
Objet du Marché : "Réhabilitation du 12 Rue du Commerce » - (Création d’un Musée + 1 Logement Triplex)
 
Lieu d'exécution : 12 Rue du Commerce, 77131 Touquin.
 
Caractéristiques principales : Prix global et forfaitaire.
Surface intérieure RDC Musée : 128 m2 env.
Surface intérieure Appartement (Triplex) : 154 m2 env.
 
Prestations divisées en lots : oui
 
Procédure de Passation : Marché de travaux passé selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 27 de son Décret d'application 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
 
Retrait des Dossiers : Le dossier de consultation peut faire l'objet d'un téléchargement, jusqu'à la date limite de remise des offres sur la plate-forme de dématérialisation de :
https ://www.ariarepro.fr
Le retrait du dossier de consultation sous forme électronique n'oblige pas à une transmission des offres par voie électronique.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Situation juridique
DC1 et DC2 dûment complétés et signés
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
 
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Capacité financière (DC2) :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat réalisé au cours des trois derniers exercices. La capacité financière du candidat pourra être prouvée par tout autre moyen équivalent.
 
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Références professionnelles et capacité technique (DC2) :
- Déclaration indiquant les effectifs du candidat pour chacune des trois dernières années.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Liste des principales prestations effectuées au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire, accompagnée si possible de photos des réalisations (imprimé Cerfa DC2 ou à joindre en annexe compris certificat de capacité ou attestation de Maître d’ouvrage). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
 
Autres renseignements demandés :
Une visite OBLIGATOIRE, afin de prendre connaissance des lieux, est demandée à chaque candidat (site nécessitant une prise de rendez-vous auprès du secrétariat de Mairie).
À l’issue de la visite, une attestation sera remise au candidat qui devra la joindre obligatoirement à son offre. Dans le cas contraire l’offre sera rejetée (en cas d’absence de cette attestation jointe à l’offre et dûment signée par le Maître d’ouvrage, ou son représentant)
 
Décomposition des Lots :
Lot N°1 : VRD /GO
Lot N°2 : Menuiseries Intérieures
& Extérieures
Lot N°3 : Couverture
Lot N°4 : Isolation / Plâtrerie
Lot N°5 : Électricité
Lot N°6 : Plomberie / Chauffage /
Faïence
 
Variantes et options :
Se référer au règlement de consultation.
 
Critères de Sélection :
* Valeur technique de l'offre (Mémoire méthodologique) : 70 pts
- Organisation du chantier / adaptation et anticipation vis-à-vis du planning (durée approximative de chaque phase d’approvisionnement et d’intervention) - 25 pts
- Expérience de l’équipe affectée au projet (composition qualitative et numéraire) et descriptif des moyens techniques prévus pour l’opération (par phase d’intervention) - 25 pts
- Qualité des prestations proposées analysée notamment au regard de la décomposition du prix détaillant les prestations mises en œuvre et des fiches techniques des produits - 10 pts
- Volet environnemental concernant la mise en œuvre et réalisation du chantier (réduction des nuisances, gestion des déchets) - 10 pts
* Prix : 30 pts
- Une négociation pourra être entreprise (se référer au règlement de consultation).
 
Modalités d'Attribution des Lots :
Prestataire unique ou groupement d'entreprises conjoint ou entreprise générale (Possibilité de répondre à plusieurs lots.
 
Démarrage : Janvier 2017.
 
Délai d'Exécution Tous Corps d’État : 4 mois congés Inclus
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Début de la consultation : JEUDI 13 OCTOBRE 2016.
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondants :
0livier ROSSIGNOL Architecte DESA
Tél. 01 60 28 56 50 / 06.11.02.57.90.
courriel :
rossignol77olivier@wanadoo.fr
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant :
CHEVRINAIS Sophie (Maire)
5 Place la Mairie 77131 TOUQUIN
Lundi, Mardi et Vendredi de 15h00 à 17h00 ; Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 ; Samedi de 9H00 à 12h00
Email : mairie.touquin@wanadoo.fr
 
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général-de-Gaulle - BP8630, 77008 Melun - Tél. : +33 160566630 - email : greffe.ta-melun@juradm.fr. Fax : +33160566610
 
Introduction des recours :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : des renseignements peuvent être obtenus devant le greffe du Tribunal administratif
 
12. Remise des Offres : A Madame le Maire au plus tard le jeudi 3 novembre 2016 à 17h00.
déposée contre récépissé ou sous pli recommandé, accompagnée des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles,
ou par le biais de www.ariarepro.fr
 
13. Date d'Envoi de l'Avis de Publication : 6 octobre 2016.
 
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous