Centrale des marchés
Création d'une chaufferie collective au gaz naturel - résidence Les Izards Identification de l'organisme qui passe le marché : TOULOUSE METROPOLE HABITAT, Office public de l'habitat de la métropole toulousaine - M. Luc LAVENTURE, Directeur Gén&eac...
Toulouse Métropole Habitat 31000
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Création d'une chaufferie collective au gaz naturel - résidence Les Izards

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4160280

Date de clôture estimée : 21/12/18
Etat : Première publication
Publié dans :
MarchésOnline (07/12/18)
Identification de l'organisme qui passe le marché : TOULOUSE METROPOLE HABITAT, Office public de l'habitat de la métropole toulousaine - M. Luc LAVENTURE, Directeur Général, 7 rue Sébastopol, 31000 Toulouse


Objet du marché : CREATION D'UNE CHAUFFERIE COLLECTIVE AU GAZ NATUREL - RESIDENCE LES IZARDS A TOULOUSE
La présente consultation concerne la réalisation de travaux de création d'une chaufferie collective assurant la production de chauffage et d'ECS, la création d'une boucle ECS et en variante la réfection des réseaux de distribution situés en cave dans la résidence Les Izards à Toulouse.

Autre : Visite préalable obligatoire :
Afin d'apprécier l'étendue des travaux, une visite sur site obligatoire est organisée le lundi 17 décembre 2018 à 09h00. Le rendez-vous est donné au 9 rue des Chamois à Toulouse (Pôle de gérance de Toulouse Métropole Habitat).
Les modalités concernant la visite obligatoire sur site sont décrites à l'article 4.4.5 "Visite préalable" du CCS.
Durée du marché : Le délai d'exécution des travaux est de quinze (15) semaines, dont une durée de préparation de trois (3) semaines.
Le délai d'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer la préparation et les travaux.
Procédure de passation : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

Modalités d'attribution : Marché unique.
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1 - Prix des prestations..............................................................60%
2 - Valeur technique..................................................................40%
- Sous-critère 1 : Moyens d'exécution du marché (nom de l'interlocuteur unique, détail de l'équipe affectée aux études, détail de l'équipe affectée au chantier, CV des intervenants) : 15%
- Sous-critère 2 : Liste des matériels que l'entrepreneur installera (marque, type, modèle et série [chaudière, production ECS, V2V, V3V, pompes, système de désembouage, vase d'expansion, automate de régulation) : 15%
- Sous-critère 3 : Organisation et planning prévisionnel pour une réception des travaux au 15 avril 2019 : 10%
Date limite : 21/12/2018 à 15h00

Renseignements divers :
Référence : 18098
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Toulouse Métropole Habitat, Office Public de l'Habitat de la métropole toulousaine
Plateforme de dématérialisation : URL : https://marches-habitatoulouse.local-trust.com
Condition d'envoi ou de remise des plis :
Aucune offre papier ou sur support physique électronique (clef USB et CD) ne sera acceptée.
Toulouse Métropole Habitat impose une remise des offres dématérialisée à l'adresse https://marches-habitatoulouse.local-trust.com
Renseignements complémentaires :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à :
https://marches-habitatoulouse.local-trust.com
Une réponse sera alors adressée dans les meilleurs délais à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification.
Voies et délais de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de TOULOUSE
68 rue Raymond IV
31000 TOULOUSE
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
Voies et délais des recours dont dispose le candidat :
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 06/12/2018
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00