Centrale des marchés
Désamiantage, déconstruction et démolition de 3 villas individuelles groupées situées ZAC Bourrassol Identification de l'organisme qui passe le marché : HABITAT TOULOUSE, Office public de l'habitat - 27 rue Roquelaine, 31069 Toulouse - M. Luc LAVENTURE, Directeur Général ...
Habitat Toulouse 31069Toulouse
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Désamiantage, déconstruction et démolition de 3 villas individuelles groupées situées ZAC Bourrassol

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1748985

Date de clôture estimée : 06/11/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (02/11/15)
Identification de l'organisme qui passe le marché : HABITAT TOULOUSE, Office public de l'habitat - 27 rue Roquelaine, 31069 Toulouse - M. Luc LAVENTURE, Directeur Général


Objet du marché : ZAC BOURRASSOL
DESAMIANTAGE, DECONSTRUCTION ET DEMOLITION DE 3 VILLAS INDIVIDUELLES GROUPEES
Travaux de curage, de désamiantage et de démolition de la villa et des aménagements extérieurs situé Zac Bourrassol

Durée du marché : Les candidats pourront proposer un délai d'exécution de travaux. Ce délai ne devra toutefois pas dépasser le délai maximum de 9 semaines indiqué à l'acte d'engagement.
Procédure de passation : PROCEDURE ADAPTEE

Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
-1- Prix des prestations....................................................................50%
-2- Valeur technique par phase de travaux.....................................50%
- Méthodologie prévue pour assurer la sécurité sur le chantier
en phase de travaux ...........................................10%
- Mesures prévues pour éviter les nuisances environnementales
par phase de travaux ...........................................15%
- Méthodologie détaillée au regard du traitement de l'amiante ...............................................................................10%
- Moyens humains et matériels dédiés au chantier détaillés
en phase de travaux.............................................10%
- Délai d'exécution détaillé....................................5%
Date limite : Le 6 novembre 2015 à 15h00

Renseignements divers : Référence : O15066
Lieu d'exécution :
113-116-117 Impasse Bentaberry - 31300 Toulouse
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
HABITAT TOULOUSE, Office Public de l'Habitat
Plateforme de dématérialisation : URL : https://marches-habitatoulouse.local-trust.com
Condition d'envoi ou de remise des plis :
Aucune transmission par voie papier n'est autorisée pour cette consultation.
Habitat Toulouse laisse aux entreprises le choix entre une remise des offres version informatique (CD-ROM ou clé USB) ou dématérialisée.
L'ensemble des pièces devra être envoyé ou déposé contre récépissé au Service Accueil d'HABITAT TOULOUSE, 27 rue Roquelaine, 31069 TOULOUSE CEDEX avec la mention :
« ZAC BOURRASSOL
DESAMIANTAGE, DECONSTRUCTION ET DEMOLITION DE 3 VILLAS INDIVIDUELLES GROUPEES »
Renseignement(s) administratif(s) :
HABITAT TOULOUSE, Office Public de l'Habitat - Service Marchés
27 rue Roquelaine - 31069 TOULOUSE Cedex
Mme Emilie DANGLA
Tél: 05 82 52 32 20
Courriel: [email protected]
Renseignement(s) technique(s) :
GINGER CEBTP DEMOLITION
2 av de Flourens - 31130 Balma
M. AVIGNON
Tel: 05 62 71 80 00
Portable:06 17 30 32 85
Fax: 05 62 71 80 05
Courriel: [email protected]
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de TOULOUSE
68 rue Raymond IV - 31000 Toulouse
Introduction des recours
Voies et délais des recours dont dispose le candidat : - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, etre exercé après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant etre exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Adresse Internet : Le DCE est à télécharger à l'adresse suivante :
https://marches-habitatoulouse.local-trust.com.
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 29/10/2015
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00