Centrale des marchés
travaux pour la création d'une bretelle d'entrée sur la rd 901 depuis la rue Velasquez à Toulouse (rectificatif) N°15M238PA- AC/NV - TRAVAUX POUR LA CREATION D'UNE BRETELLE D'ENTREE SUR LA RD 901 DEPUIS LA RUE VELASQUEZ. ville : Toulouse cedex 5 correspondant : M. de TOULOUSE METROPOLE le Président desi...
Communauté Urbaine Toulouse Métropole 31505Toulouse
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux pour la création d'une bretelle d'entrée sur la rd 901 depuis la rue Velasquez à Toulouse (rectificatif)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1923031

Etat : Rectificatif
Publié dans :
BOAMP (01/03/16)
16-29830
Avis d'appel public à la concurrence
Rectificatif

Département(s) de publication : 31
Annonce No 16-29830
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté Urbaine Toulouse Métropole.
 Correspondant : M. De toulouse metropole le président, 6 rue René Leduc B.P. 35821 31505 Toulouse Cedex 5tél. : 05-81-91-73-41.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchespublics.toulouse-metropole.fr.

Objet du marché : no15m238pa- ac/Nv - travaux pour la creation d'une bretelle d'entree sur la rd 901 depuis la rue velasquez.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45233000
Objets supplémentaires : 45220000.
Lieu d'exécution : toulouse.

Type de procédure : procédure adaptée.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 15M238PA.

Références de l'avis initial :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 24/02/2016 au 17/03/2016

Informations rectificatives :

Dans la rubrique  "caractéristioques principales - délai d'exécution" :
Au lieu de : "delais d'execution:
pour le lot 1: Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots en tranche ferme est de 31 semaines, y compris le délai de préparation du chantier de 31 jours. Le délai d'exécution du lot no1 est de 27 semaines.
le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service.
pour le lot 2: Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots en tranche ferme est de 31 semaines, y compris le délai de préparation du chantier de 31 jours. Le délai d'exécution de la tranche ferme du lot no2 est de 20 semaines.
le délai d'exécution de la tranche conditionnelle du lot no2 est de 8 semaines.
le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service", lire : "pour le lot 1:
le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 31 semaines, y compris le délai de préparation du chantier de 4 semaines.
le délai d'exécution du lot no1 est de 27 semaines.
le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service.
pour le lot 2:
le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots en tranche ferme est de 31 semaines, y compris le délai de préparation du chantier de 4 semaines.
le délai d'exécution de la tranche ferme du lot no2 est de 20 semaines.
le délai d'exécution de la tranche conditionnelle du lot no2 est de 8 semaines.
le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service".

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous