Centrale des marchés
Travaux de construction Quartier de la créativité et de la connaissance (ancien hôpital de Chalucet, cité sanitaire Lazare Carnot, l'îlot Vincent Allègre Toulon) Relance Lot 11 Menuiseries intérieures La présente consultation concerne la relance du Lot 11-Menuiseries intérieures dans le cadre des travaux de construction du Quartier de la créativité & de la connaissance à Toulon.Le marché initial...
Conseil général du Var 83000Toulon grs-aws-dm@var.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux de construction Quartier de la créativité et de la connaissance (ancien hôpital de Chalucet, cité sanitaire Lazare Carnot, l'îlot Vincent Allègre Toulon) Relance Lot 11 Menuiseries intérieures

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4197302

Date de clôture estimée : 07/01/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (19/12/18)
18-175851
JOUE (21/12/18)
562650-2018

Département(s) de publication : 83
Annonce No 18-175851
I.II.III.IV.VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
Conseil général du Var, Numéro national d'identification : 22830001800113, Direction des Bâtiments et Equipements Publics, 390 avenue des Lices - Cs 41303, 83000, Toulon, F, Courriel : grs-aws-dm@var.fr, Code NUTS : FRL05
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.var.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.var.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : http://www.var.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://www.var.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)Intitulé : Travaux de construction Quartier de la créativité et de la connaissance (ancien hôpital de Chalucet, cité sanitaire Lazare Carnot, l'îlot Vincent Allègre Toulon) Relance Lot 11 Menuiseries intérieures
Numéro de référence : Yp-20181394
II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 45215222
Descripteur supplémentaire :
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte : La présente consultation concerne la relance du Lot 11-Menuiseries intérieures dans le cadre des travaux de construction du Quartier de la créativité et de la connaissance à Toulon.Le marché initial a été résilié suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise attributaire.Les travaux pourraient commencer vers mars 2019. La durée d'exécution globale des travaux est de 45 mois non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 15 jours par dérogation à l'article 28.1 du Ccag/Tx. Le délai d'exécution pour lequel s'engage le titulaire s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au planning prévisionnel.La période de préparation débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à la commencer. L'exécution des travaux débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur, invitant le titulaire du marché à commencer les travaux.les travaux relatifs à la phase 2 sont à réceptionner au plus tard en juillet 2019
II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 807 850  euros
II.1.6)Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé :
Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL05
Lieu principal d'exécution : Site de l'ancienne caserne Vincent Allègre et site Lazare Carnot rue Rageot de la Touche. 83000 - Toulon
II.2.4)Description des prestations : La présente consultation concerne la relance du Lot 11-Menuiseries intérieures dans le cadre des travaux de construction du Quartier de la créativité et de la connaissance à Toulon.Le marché initial a été résilié suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise attributaire.Les travaux pourraient commencer vers mars 2019. La durée d'exécution globale des travaux est de 45 mois non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 15 jours par dérogation à l'article 28.1 du Ccag/Tx. Le délai d'exécution pour lequel s'engage le titulaire s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au planning prévisionnel.La période de préparation débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à la commencer. L'exécution des travaux débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur, invitant le titulaire du marché à commencer les travaux.les travaux relatifs à la phase 2 sont à réceptionner au plus tard en juillet 2019
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
     1. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Pondération : 40
Coût :
     1. Prix des prestations apprécié sur la base du prix global et forfaitaire indiqué sur l'acte d'engagement / Pondération : 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 807 850 euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 45
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Modification clause variation des prix si survenance événements qui pourraient altérer en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat.Options: trx, fcs supplémentaires qui deviendraient nécessaires.Possibilité d'ajustement du phasage lié au contentieux en cours. Décision de poursuivre.Calendrier prévisionnel.Tranches optionnelles: Ss objet.prestations similaires:Cf art 30 I 7° dudit décret
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires :

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : - - Lettre de candidature (imprimé Dc1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants.- Une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : - Dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé Dc2 ou équivalent.- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.Liste travaux :Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Elles devront être signées par le maître d'ouvrage. (Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prendre contact avec les personnes publiques ou privées nommées pour contrôler l'exactitude des références fournies)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5)Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1)Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2)Conditions particulières d'exécution :
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4)Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification : cette consultation est lancée selon la procédure d'urgence simple cf. à l'art. 67.Iii du décret d'application no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et en application des dispositions mentionnées dans la délibération G6 du 26/02/18 de la commission permanente du Conseil Départemental fixant les règles internes déterminant les conditions et modalités de passation des marchés
IV.1.3)Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5)Information sur la négociation
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
7 janvier 2019 - 16:00
IV.2.3)Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 3 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres
Date : 9 janvier 2019
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.var.fr -La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise. Chaque question est notée au maximum sur 20 points (coefficient Question 1-structure et organisation de l'entreprise pour l'opération (coefficient 1):organisation des moyens mis en œuvre pour exécuter les travaux à la charge du présent lot.encadrement, avec mention du personnel d'encadrement présent en permanence sur le chantier;personnel d'exécution, effectif et qualification, CV demandé uniquement pour les personnels d'encadrement;organisation des études d'exécution;modalités de participation à la cellule de synthèse.question 2-planning de chantier (coefficient 1):planning détaillé des sites Vincent Allègre et Lazare-Carnot;Description des tâches et personnels associés pour chacune, afin de respecter les délais d'exécution prévisionnels. Le titulaire s'engage à effectuer pour le compte du département, responsable de traitement, les opérations de traitement de données à caractère personnel conformément au Règlement (Ue) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données, à la Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la Loi no 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et de son décret d'application no2018-687 du 1er août 2018
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulon, 5 rue Racine, 83041, Toulon, F, Téléphone : (+33) 4 94 42 79 30, Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr, Fax : (+33) 4 94 42 79 89
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal administratif de Toulon, Mêmes coordonnées que ci-dessus, 83041, Toulon, F
VI.4.3)Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Toulon, Mêmes coordonnées que ci-dessus, 83041, Toulon, F
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
17 décembre 2018
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous