Avis de résultat de marché - Avis n° 25-25679 du 06/03/2025
Avis de résultat de marché
Département(s) de publication : 83
Annonce n° 25-25679
Travaux
Section 1 - Reference de l'avis initial
Section 2 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Conseil Departemental Du Var
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 22830001800113
Ville : TOULON
Code postal : 83076
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 83
Section 3 - Identification du marché
Intitulé du marché : RD 19 - PR 5+300 au 5+600 - Fayence - Elargissement de l'épingle du Peyron
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233140
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : A titre indicatif, cet aménagement comprend les travaux d(‘)e : - installation et signalisation du chantier - travaux préparatoires (déblais, démolition de clôture, taille de haie ...) - voirie (GNT, enrobé, signalisation horizontale ..) - maçonnerie (bordure, pan coupé, murs..) - réseau pluvial (buses, regards..) Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (délai maximum de 90 jours calendaires - délai minimum de 60 jours calendaires. L'entreprise peut cependant proposer un délai d'exécution des travaux inférieur au délai maximum qui devient le délai contractuel). A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le mois de mars 2025
Critères d'attribution : Valeur environnementale : 5% Prix : 75% Délais d'exécution : 20%
Section 4 - Attribution du marché
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
Nombre d'offres reçues : 4 Date d'attribution : 05/03/25 Marché n° : 20240338 S.A.S Taxil Alain, Quartier Saint Eloi, 83440 Fayence Montant Ht : 144 509,00 Euros Renseignements complémentaires : Le contrat est consultable conformément à l'arrêt Tarn et Garonne après rendez-vous pris par écrit (courrier/mail) auprès du service des marchés de la Dim : Dim Services marchés 77 impasse Lavoisier 83160 La Valette Du Var nserre@var.fr ou nlefevre@var.fr ou mfouquert@var.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/03/2025
