Centrale des marchés
83 travaux de reprise de voirie pour la CCI du Var à Toulon 83 travaux de reprise de voirie pour la CCI du Var à Toulon marché de travaux de reprise de voirie pour la CCI du Var. ville : Toulon lieu : 236 Bd Maréchal Leclerc 236 Bd Maréchal Leclerc cod...
CCI du Var 83000Toulon marches.publics@var.cci.fr 04 94 22 80 90
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

83 travaux de reprise de voirie pour la CCI du Var à Toulon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1344843

Date de clôture estimée : 23/01/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/12/14)
14-193434

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCI du Var.
Correspondant : M. Mariani Eric, CCI du Var, 236 Bd Maréchal Leclerc 236 Bd Maréchal Leclerc 83000 Toulon tél. : 04-94-22-89-23 télécopieur : 04-94-22-80-90 courriel : marches.publics@var.cci.fr adresse internet : http://www.var.cci.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Affaires économiques et financières.

Objet du marché : marché de travaux de reprise de voirie pour la CCI du Var.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 44113320.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR825ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché de travaux de reprise de voirie pour la CCI du Var
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot n° 1 : Reprise de voirie sur le site de Brégaillon
Lot n° 2 :Reprise de voirie sur le site de Toulon Côte d'azur
Lot n° 3 :Reprise de voirie sur le site du Parking Port Marchand.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le mode de règlement est le virement bancaire. Le paiement des sommes dues interviendra sur présentation d'une facture, selon les modalités définies au CCAP, dans un délai de 30 jours. Les modalités de financement du marché sont définies au CCAP et s'exécutent conformément aux prescriptions des articles 86 à 98 et 102 à 111 du Code des marchés publics : le candidat pourra bénéficier d'une avance conformément à l'article 87-i du Code des marchés publics, sauf s'il stipule expressément sa renonciation sur l'acte d'engagement. Le marché est financé sur fonds propres de la CCI du Var. Les prix du marché sont fermes et actualisables. Il sera fait application d'une retenue de garantie de 5 % pour l'ensemble des lots.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de recours au groupement, celui-ci sera solidaire.
Conformément à l'article 51-vi du CMP, il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 janvier 2015, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : CCIV20140054.

Renseignements complémentaires : le présent marché est conclu à compter de la réception par le titulaire de la lettre portant notification du marché jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.
Les délais d'exécution commencent à courir à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Lot n°1 : " Reprise de voirie sur le site de Brégaillon "
Les délais d'exécution du marché sont de 9 semaines maximum décomposés de la manière suivante :
- période de préparation : 4 semaines
- exécution des travaux : 5 semaines
lot n°2 : " Reprise de voirie sur le site de Toulon Côte d'azur "
Les délais d'exécution du marché sont de 7 semaines maximum décomposés de la manière suivante :
- période de préparation : 4 semaines
- exécution des travaux : 3 semaines
lot n°3 : " Reprise de voirie sur le site du Parking Port Marchand"
Les délais d'exécution du marché sont de 7 semaines maximum décomposés de la manière suivante :
- période de préparation : 4 semaines
- exécution des travaux : 3 semaines
pour chaque lot, le titulaire du marché dispose de la faculté de s'engager à exécuter les prestations prévues au C.C.T.P dans un délai d'exécution du marché inférieur (période de préparation comprise) au délai d'exécution maximum défini par le pouvoir adjudicateur et ce conformément à l'article 3 de l'acte d'engagement propre à chaque lot.
Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte pour chaque lot des critères pondérés comme suit :
1) Prix : 60 %
2) Délai d'exécution du marché : 20 %
3) Valeur technique appréciée au regard de la méthodologie détaillée dans le cadre de réponse : 20 %
La procédure prévoit une phase de régularisation/négociation.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Cci
Du Var - correspondant : M. Mariani Eric, 236 Bd Maréchal Leclerc, 83000 Toulon, tél. : 04-94-22-89-
23, télécopieur : 04-94-22-80-90, courriel : marches.publics@var.cci.fr, adresse internet :
https://www.marchespublics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : CCI du Var -
Correspondant : M. Mariani Eric, 236 Bd Maréchal Leclerc, 83000 Toulon, tél. : 04-94-22-89-23,
télécopieur : 04-94-22-80-90, courriel : marches.publics@var.cci.fr, adresse internet :
https://www.marchespublics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
CCI du Var - correspondant : M. Mariani Eric, 236 Bd Maréchal Leclerc, 83000 Toulon, tél. : 04-94-22-
89-23, télécopieur : 04-94-22-80-90, courriel : marches.publics@var.cci.fr, adresse internet :
https://www.marchespublics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : CCI du Var - correspondant : M.
Mariani Eric, 236 Bd Maréchal Leclerc, 83000 Toulon, tél. : 04-94-22-89-23, télécopieur : 04-94-22-80-90, courriel : marches.publics@var.cci.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 décembre 2014.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon 5 rue Racine - cs40510 83041 Toulon Cedex 9 tél. : 04-94-42-79-30 courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr télécopieur : 04-94-42-79-89.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges en matière de marchés publics préfecture de Région - secrétariat Général pour les Affaires Générales boulevard Paul Peytral 13282 Marseille Cedex 20.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon 5 rue Racine - cs40510 83041 Toulon Cedex 9 tél. : 04-94-42-79-30 courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr télécopieur : 04-94-42-79-89.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 reprise de voirie sur le site de Brégaillon.
Reprise de voirie sur le site de Brégaillon.

C.P.V. - Objet principal : 44113320.
Lot(s) 2 reprise de voirie sur le site de Toulon Côte d'azur.
Reprise de voirie sur le site de Toulon Côte d'azur.

C.P.V. - Objet principal : 44113320.
Lot(s) 3 reprise de voirie sur le site du Parking Port Marchand.
Reprise de voirie sur le site du Parking Port Marchand.

C.P.V. - Objet principal : 44113320.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous