Centrale des marchés
83 travaux d'aménagement de la salle henri malbec sur le site de la cnmss à Toulon 83 travaux d'aménagement de la salle henri malbec sur le site de la cnmss à Toulon travaux d'aménagement de la salle Henri Malbec sur le site de la CNMSS à Toulon. code_postal : 83090 lieu : 24...
C.N.M.S.S 83090Toulon 0494169518
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

83 travaux d'aménagement de la salle henri malbec sur le site de la cnmss à Toulon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 850673

Date de clôture estimée : 13/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/10/13)
13-181652
SOURCEWEB (11/10/13)

83Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.N.M.S.S.
Correspondant : M. Gohier Patrick, 247 avenue Jacques CARTIER 83090 Toulon tél. : 04-94-16-96-95 télécopieur : 04-94-16-95-18 adresse internet : https://www.cnmss.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : travaux d'aménagement de la salle Henri Malbec sur le site de la CNMSS à Toulon.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45421146
Objets supplémentaires : 45311200, 45432200, 39100000.

Lieu d'exécution : 247, avenue Jacques Cartier, 83090 Toulon.

Code NUTS : øFR825ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux sur faux plafonds, peinture et finitions (lot 1) ;
Travaux d'électricité comprenant le courant faible, l'éclairage, la vidéo-projection, la sonorisation, et le système de conférence (lot 2) ;
Travaux concernant l'installation d'équipements mobiliers fixes, l'habillage de murs, des mobiliers d'assise et de rangement (lot 3).
Le délai global d'exécution des 3 lots comprend une phase préparatoire de 1 mois et une phase d'exécution de 1 mois et demi maximum. Ce délai global prend en compte l'installation du chantier, toutes les phases d'exécution, ainsi que le nettoyage, les contrôles et la réception.
Le marché est traité à prix forfaitaire ferme actualisable
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la nature et l'étendue des travaux est détaillée par lot.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 75 jours à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : le marché prévoit le versement d'une avance conformément aux dispositions de l'article 87 du code des marchés publics, et une retenue de garantie.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme actualisable. Paiement par virement après service fait dans un délai maximal de 30 jours, comptés à partir de la date de réception de la facture. Financement sur le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (Cnmss);.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
- : pouvoir habilitant le signataire du marché à engager le candidat ; copie du jugement, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Situation financière du candidat concernant les 3 dernières années (chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché),
liste des chantiers de complexité équivalente et soumis à des contraintes similaires effectués par le candidat dans le domaine du présent marché au cours des 3 dernières années (des références clients datées et chiffrées avec numéro de téléphone actualisé sont demandées) ,
Déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique du candidat,
déclaration concernant les effectifs du candidat (dont encadrement) sur les 3 dernières années.
Les entreprises de création récente communiqueront les éléments globaux de capacité financière, technique et professionnelle dont ils disposent depuis leur création.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 novembre 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13 77 078 - 079 - 080.

Renseignements complémentaires : une visite facultative peut être effectuée, déterminée par la nécessité, pour le candidat, de mesurer les contraintes du site et celles générées par l'occupation des autres locaux du bâtiment Brun pendant les travaux.
Personne à contacter :
M. ELAIN tel. : 04 94 16 97 91 - télécopie : 04 94 16 37 30.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier peut être obtenu gratuitement par courrier, sur demande écrite adressée au service marché de la CNMSS par télécopie au numéro 0494169518, par retrait sur place, ou par téléchargement sur la plate-forme achatpublic.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2013.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Caisse nationale militaire de sécurité sociale DSG/Service marchés.
247 avenue Jacques CARTIER, 83100 Toulon, tél. : 04-94-16-96-95, télécopieur : 04-94-16-95-18, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_67HpuJFujK.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 5, rue Racine B.P. 40510 83041 Toulon tél. : 04-94-42-79-30 télécopieur : 04-94-42-79-89.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif 5, rue Racine B.P. 40510 83041 Toulon.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 lot 1 : faux plafond - peinture - finitions.
Lot 1 : faux plafond - peinture - finitions.
; travaux sur revêtement de sol sur 100 mètres carrés environ ; peinture plafond sur 60 m2 environ.

C.P.V. - Objet principal : 45421146.
Lot(s) 2 lot 2 : électricité - courant faible - éclairage - vidéo projecteur - écran - sonorisation et système de conférence.
Lot 2 : électricité - courant faible - éclairage - vidéo projecteur - écran - sonorisation et système de conférence.
; un système de conférence avec centrale et platines; hauts-parleurs et écran encastrés au plafond, video projecteur.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Lot(s) 3 lot 3 : équipement mobilier fixe - habillage murs - mobilier d'assise et rangement.
Lot 3 : équipement mobilier fixe - habillage murs - mobilier d'assise et rangement.
; 45 sièges bas, 2 canapés, 2 fauteuils, autres éléments de mobilier.

C.P.V. - Objet principal : 45432200.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00