1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: EPAMARNE
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne (CAPVM)
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Aménagements des espaces publics des abords du pôle gare et de l'écostation bus - ZAC de la Haute Maison - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne
Description: Aménagements des espaces publics des abords du pôle gare et de l'écostation bus - ZAC de la Haute Maison - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne. Une partie de l'opération est sous maîtrise d'ouvrage CAPVM. La maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération est assurée par EPAMARNE qui agit donc pour le nom et pour le compte de la CAPVM. Secteurs sous maîtrise d'ouvrage EPAMARNE : 10 - Nouvelle voie MINEFI ; 13.a - Avenue Ampère - Nord-Est ; 14.a - Avenue Ampère - Nord-Ouest ; 19 - Abords Nord-Est gare SGP ; 20 - Abords Sud-Est gare SGP ; 21.b1 - Rue Jean Wiener - Abord UGAP ; 24 - Abords Sud-Est gare SGP ; 26.b - Pont de l'avenue Ampère - Est ; 26.c - Avenue Ampère / Boulevard Archimède - Nord ; 27 - Raccordement intervention - Champs ; 28 - Raccordement anneau SGP - Nord - Noisy ; 29 - Raccordement anneau SGP - Sud - Noisy. Secteurs sous maîtrise d'ourvage CAPVM (MOA déléguée EPAMARNE) : 22.a - Boulevard Archimède ; 22.b - Sud gare RER ; 25 - Boulevard Newton ; 26.a - Pont de l'avenue Ampère - Ouest ; 31a - Parvis gare RER ; 31b - Parvis gare RER.
Identifiant de la procédure: 6b555b57-af12-4f5d-9235-5f237cf6b946
Avis précédent: 36dae07f-b3e1-4187-91c9-73c6652b5d37-01
Identifiant interne: M2024-008 SA/MR - DT/DP
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233200 Travaux de revêtement divers, 45316110 Installation de matériel d'éclairage public, 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45233293 Installation de mobilier urbain, 45222000 Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains, 45316000 Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation, 45232410 Travaux d'assainissement
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Lot 3 : Espaces verts et plantations
Description: Espaces verts et plantations. Tranche ferme : travaux sur les secteurs 14a, 19, 20, 21.b1, 22.a, 22.b, 24, 25, 26.a, 26.b, 27, 28, 29, 31a et 31b.
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Options:
Description des options: Tranche optionnelle n°1 : travaux sur le secteur 10 ; Tranche optionnelle n°2 : travaux sur le secteur 13.a ; Tranche optionnelle n°3 : travaux sur le secteur 26.c.
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: La tranche optionnelle n°1 pourra être affermie au plus tard 24 mois après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche ferme. Les tranches optionnelles n°2 et 3 pourront être affermies au plus tard 36 mois après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche ferme. Si les tranches optionnelles ne sont pas affermies dans les délais précisés ci-dessus, le titulaire est désengagé de l'exécution de ces tranches. Le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité d'attente, ni de dédit. Conformément à l'article R2122-7 du code de la commande publique (CCP), dans l'hypothèse où il serait nécessaire de réaliser des prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché, celles-ci pourront donner lieu à un nouveau marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Délai d'exécution TF : 47 mois dont 2 mois de préparation, 21 mois de travaux et 24 mois de travaux de finalisation ; Délai d'exécution TO1 : 33 mois dont 2 mois de préparation, 7 mois de travaux, 24 mois de travaux de finalisation ; Délai d'exécution TO2 : 27 mois dont 1 mois de préparation, 2 mois de travaux et 24 mois de travaux de finalisation ; Délai d'exécution TO3 : 28 mois dont 1 mois de préparation, 3 mois de travaux et 24 mois de travaux de finalisation. Visite du site obligatoire dans les conditions prévues au RC.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Le prix retenu est le montant total du DQE toutes tranches confondues, c'est-à-dire la tranche ferme et les trois tranches optionnelles
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 35,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 45,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur environnementale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Melun
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: EPAMARNE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: EPAMARNE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: EPAMARNE
Organisation qui signe le marché: EPAMARNE
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lot 1 : VRD
Description: Travaux de VRD. Tranche ferme : : travaux sur les secteurs 14a, 19, 20, 21.b1, 22.a, 22.b, 24, 25, 26.a, 26.b, 27, 28, 29, 31a et 31b.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233200 Travaux de revêtement divers, 45233293 Installation de mobilier urbain, 45232410 Travaux d'assainissement
Options:
Description des options: Tranche optionnelle n°1 : travaux sur le secteur 10 ; Tranche optionnelle n°2 : travaux sur le secteur 13.a ; Tranche optionnelle n°3 : travaux sur le secteur 26.c.
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: La tranche optionnelle n°1 pourra être affermie au plus tard 24 mois après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche ferme. Les tranches optionnelles n°2 et 3 pourront être affermies au plus tard 36 mois après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche ferme. Si les tranches optionnelles ne sont pas affermies dans les délais précisés ci-dessus, le titulaire est désengagé de l'exécution de ces tranches. Le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité d'attente, ni de dédit. Conformément à l'article R2122-7 du code de la commande publique (CCP), dans l'hypothèse où il serait nécessaire de réaliser des prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché, celles-ci pourront donner lieu à un nouveau marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Délai d'exécution TF : 23 mois dont 2 mois de préparation ; Délai d'exécution TO1 : 9 mois dont 2 mois de préparation ; Délai d'exécution TO2 : 3 mois dont 1 mois de préparation ; Délai d'exécution TO3 : 4 mois dont 1 mois de préparation. Le nombre d'heures réservées à l'insertion pour l'exécution du présent Lot n°1 : VRD, est de 3192 heures. PSE n°1 : Plus-value pour le revêtement en béton bouchardé des travaux de la tranche ferme. La PSE est obligatoire. Si un candidat ne répond pas à la PSE, son offre sera considérée comme irrégulière. Le pouvoir adjudicateur décide de la retenir ou non au plus tard à l'attribution du marché public. Si la PSE n'est pas retenue, le titulaire est désengagé de l'exécution de cette PSE. Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité. Visite du site obligatoire dans les conditions prévues au RC.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 45,00
Critère:
Type: Prix
Description: Le prix retenu est le montant total du DQE toutes tranches confondues, c'est-à-dire la tranche ferme et les trois tranches optionnelles, le cas échéant avec la PSE. La PSE étant obligatoire, elle est prise en compte dans l'analyse des offres. L'acheteur public établit autant de classements que de combinaisons possibles : 1) Offre de base (toutes tranches confondues) ; 2) Offre de base (toutes tranches confondues) + PSE n°1.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 35,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur environnementale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Melun
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: EPAMARNE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: EPAMARNE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: EPAMARNE
Organisation qui signe le marché: EPAMARNE
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Lot 4 : Génie civil
Description: Le projet prévoit le réaménagement de l'écostation bus afin de permettre l'accueil des nouveaux flux liés à l'arrivée de la future gare du Grand Paris Express (GPE) de Noisy-Champs à Champs-sur-Marne (77). Cette opération nécessite la construction d'un mur de soutènement en contrebas du talus existant entre l'actuelle écostation et les voies ferrées du RER A, et au remblaiement du talus en arrière du mur jusqu'au même niveau que celui du boulevard Archimède, de façon à étendre l'écostation bus actuelle. Les murs de soutènement à réaliser disposeront d'une hauteur variable de 7 à 8m de haut et seront fondés sur des fondations profondes de type Micropieux. Ils seront surmontés d'une protection caténaire grillagée. Dans le cadre de la réalisation des travaux au droit des voies ferrées du RER A, l'interface avec l'environnement ferroviaire contraint fortement les procédés et matériels à utiliser.
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45222000 Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Conformément à l'article R2122-7 du code de la commande publique (CCP), dans l'hypothèse où il serait nécessaire de réaliser des prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché, celles-ci pourront donner lieu à un nouveau marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai d'exécution global prévisionnel est de 9 mois. Ce délai comprend : Une période de préparation de 2 mois à compter la date de notification du marché ; Le délai d'exécution des travaux de 7 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le nombre d'heures réservées à l'insertion pour l'exécution du présent Lot n°4 : Génie civil, est de 1064 heures. Visite du site obligatoire dans les conditions prévues au RC.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur environnementale
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 45,00
Critère:
Type: Prix
Description: Le prix retenu est le montant total de la DPGF.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 35,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Melun
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: EPAMARNE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: EPAMARNE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: EPAMARNE
Organisation qui signe le marché: EPAMARNE
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Lot 2 : Eclairage et SLT
Description: Travaux éclairage et SLT. Tranche ferme : travaux sur les secteurs 14a, 19, 20, 21.b1, 22.a, 22.b, 24, 25, 26.a, 26.b, 27, 28, 29, 31a et 31b.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45316000 Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation
Options:
Description des options: Tranche optionnelle n°1 : travaux sur le secteur 10 ; Tranche optionnelle n°2 : travaux sur le secteur 13.a ; Tranche optionnelle n°3 : travaux sur le secteur 26.c.
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: La tranche optionnelle n°1 pourra être affermie au plus tard 24 mois après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche ferme. Les tranches optionnelles n°2 et 3 pourront être affermies au plus tard 36 mois après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche ferme. Si les tranches optionnelles ne sont pas affermies dans les délais précisés ci-dessus, le titulaire est désengagé de l'exécution de ces tranches. Le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité d'attente, ni de dédit. Conformément à l'article R2122-7 du code de la commande publique (CCP), dans l'hypothèse où il serait nécessaire de réaliser des prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché, celles-ci pourront donner lieu à un nouveau marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Délai d'exécution TF : 23 mois dont 2 mois de préparation ; Délai d'exécution TO1 : 9 mois dont 2 mois de préparation ; Délai d'exécution TO2 : 3 mois dont 1 mois de préparation ; Délai d'exécution TO3 : 4 mois dont 1 mois de préparation. Visite du site obligatoire dans les conditions prévues au RC.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Le prix retenu est le montant total du DQE toutes tranches confondues, c'est-à-dire la tranche ferme et les trois tranches optionnelles.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Melun
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: EPAMARNE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: EPAMARNE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Melun
Organisation qui signe le marché: EPAMARNE
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 9 761 421,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Colas France Etablissement de Pavillons-sous-Bois
Offre:
Identifiant de l’offre: Entreprise Colas - Lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 5 910 681,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: "Aménagement des espaces publics des abords du pôle gare et de l'ecostation bus ZAC de la Haute Maison - ZAC LES Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Lot 1 : VRD"
Titre: "Aménagement des espaces publics des abords du pôle gare et de l'ecostation bus ZAC de la Haute Maison - ZAC LES Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Lot 1 : VRD"
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 30/10/2024
Date de conclusion du marché: 09/12/2024
Organisation qui signe le marché: EPAMARNE
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: EURO-VERT
Offre:
Identifiant de l’offre: Entreprise Euro-Vert - Lot 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 439 939,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: "Aménagement des espaces publics des abords du pôle gare et de l'ecostation bus ZAC de la Haute Maison - ZAC LES Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Lot 3 : Espaces verts et plantations"
Titre: "Aménagement des espaces publics des abords du pôle gare et de l'ecostation bus ZAC de la Haute Maison - ZAC LES Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Lot 3 : Espaces verts et plantations"
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 28/02/2025
Date de conclusion du marché: 02/04/2025
Organisation qui signe le marché: EPAMARNE
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SAS SPIE CITYNETWORKS
Offre:
Identifiant de l’offre: Entreprise Spie CityNetwork - Lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 548 800,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: "Aménagement des espaces publics des abords du pôle gare et de l'ecostation bus ZAC de la Haute Maison - ZAC LES Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Lot 2 : Eclairage et SLT"
Titre: "Aménagement des espaces publics des abords du pôle gare et de l'ecostation bus ZAC de la Haute Maison - ZAC LES Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Lot 2 : Eclairage et SLT"
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 30/10/2024
Date de conclusion du marché: 04/12/2024
Organisation qui signe le marché: EPAMARNE
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: Offre Aura TP et Chanin BTP
Chef de file du soumissionnaire: Aura TP
Nom officiel: Chanin BTP
Offre:
Identifiant de l’offre: Offre Aura TP et Chanin BTP - Lot 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 1 940 702,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: "Aménagements des espaces publics des abords du pôle gare et de l'écostation bus - ZAC de la Haute Maison - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Lot 4 : génie civil"
Titre: "Aménagements des espaces publics des abords du pôle gare et de l'écostation bus - ZAC de la Haute Maison - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Lot 4 : génie civil"
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 04/06/2024
Date de conclusion du marché: 27/06/2024
Organisation qui signe le marché: EPAMARNE
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 7
8. Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Melun
Numéro d’enregistrement: 17770704900017
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle BP 8630
Ville: Melun
Code postal: 77000
Subdivision pays (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Pays: France
Téléphone: +33 160566630
Télécopieur: +33 160566610
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne (CAPVM)
Numéro d’enregistrement: 20005795800015
Adresse postale: 5, cour de l'Arche Guédon
Ville: Torcy
Code postal: 77200
Subdivision pays (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Pays: France
Téléphone: +33 160372424
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: EPAMARNE
Numéro d’enregistrement: 30821376800028
Adresse postale: 8, avenue André-Marie Ampère
Ville: Champs-sur-Marne
Code postal: 77420
Subdivision pays (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Pays: France
Téléphone: +33 164624444
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Colas France Etablissement de Pavillons-sous-Bois
Numéro d’enregistrement: 329 338 883 02019
Adresse postale: 22 à 30 allée de Berlin
Ville: Les Pavillons-sous-Bois
Code postal: 93320
Subdivision pays (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Pays: France
Téléphone: 0148495377
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SAS SPIE CITYNETWORKS
Numéro d’enregistrement: 434 085 395 00862
Adresse postale: 11-17 rue du Chrome
Ville: SAVIGNY-LE-TEMPLE
Code postal: 77176
Subdivision pays (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: EURO-VERT
Numéro d’enregistrement: 347 715 765 00066
Adresse postale: 12 rue du 11 Novembre 1918
Ville: VALENTON
Code postal: 94460
Subdivision pays (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Pays: France
Téléphone: 01 43 89 04 04
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Aura TP
Numéro d’enregistrement: 444 168 116 00051
Adresse postale: 8-10 Rue du Bois Sauvage
Ville: EVRY-COURCOURONNES
Code postal: 91000
Subdivision pays (NUTS): Essonne (FR104)
Pays: France
Téléphone: 01 69 13 02 43
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0004
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Chanin BTP
Numéro d’enregistrement: 501 161 483 00018
Adresse postale: 7 rue Salvador Allende
Ville: Palaiseau
Code postal: 91120
Subdivision pays (NUTS): Essonne (FR104)
Pays: France
Téléphone: 01 70 55 90 00
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0004
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 91f2908b-3fd8-4982-89e8-2db7faad7bc4 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 15/04/2025 16:35:32 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 251826-2025
Numéro de publication au JO S: 76/2025
Date de publication: 17/04/2025
