Centrale des marchés
Marché de travaux dans le cadre de la réalisation du carrefour RD2M / rue Maria Deraismes - ZAC BOIS LA DAME à TOMBLAINE Marché de travaux dans le cadre de la réalisation du carrefour RD2M / rue Maria Deraismes - ZAC BOIS LA DAME à TOMBLAINE marché de travaux dans le cadre de la réalisation du carrefour Rd2m / rue Ma...
SOLOREM 54098Nancy francis.bour@solorem.fr 0383401311
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux dans le cadre de la réalisation du carrefour RD2M / rue Maria Deraismes - ZAC BOIS LA DAME à TOMBLAINE

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 896147

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (02/12/13)
13-211220
Avis de marché
Département de publication : 54
Annonce No 13-211220
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SOLOREM.
 Correspondant : M. Stéphane Colin, Directeur exécutif, 1 rue Jacques Villermaux B.P. 33730 54098 Nancy Cedextél. : 03-83-92-92-92télécopieur : 03-83-40-13-11.

Objet du marché : marché de travaux dans le cadre de la réalisation du carrefour Rd2m / rue Maria Deraismes - zac bois la dame à TOMBLAINE.
Lieu d'exécution : rue Maria Deraismes - zac du Bois la Dame, 54510 Tomblaine.

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : voirie
Terrassements en déblais : 3.500 m3
remblais d'apport : 1.250 m3
rabotage et reprofilage chaussée : 1.650 mètres carrés
couche de forme GNT 0/60 : 1.450 m3
couche de fondation grave bitume 0/20 : 3.400 mètres carrés
couche de base grave bitume 0/14 : 3.340 mètres carrés
bordures béton : 1.360 ml
revêtement en enrobés BBSG 0/10 : 4.270 mètres carrés
revêtement en enrobés BBM 0/6 : 960 mètres carrés
signalisation horizontale et verticale
assainissement voirie
fouilles en tranchée : 940 m3
matériaux d'apport gnt b 0/60 : 610 m3
canalisation PVC : 340 ml
eclairage public
Fourniture et pose de candélabres (H.T.) 6 m : 11 u
divers
Fourniture et pose de feux tricolores et de signalisation lumineuse.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 3 février 2014 et jusqu'au 3 juin 2014.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5%, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 5% du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix unitaires. Modalités de variation des prix : Révision mensuelle. Une avance de 5% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités définies au contrat. Suivant l'avancement des travaux. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : budget de la ZAC.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
se référer au règlement de consultation.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 60 %;
     - valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 janvier 2014, à 14 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : RD2M / BLD.

Renseignements complémentaires : instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nancy
5 Place de la Carrière - co no 38
54036 NANCY Cedex
Tél 0383174343 - télécopieur 0383174350
e mail : greffe.ta-nancy@juradm.fr
référé pré contractuel antérieur à la date de signature du marché par la personne publique.
recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de l'acte faisant grief, susceptible d'être assorti d'un référé suspension.
recours par un concurrent évincé, contre le contrat, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité adéquate sur l'attribution du marché.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 décembre 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SOLOREM.
 1 Rue Jacques Villermaux - B.P. 33730,  54098 Nancy Cedex.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : EGIS FRANCE.
 Correspondant : M. Bourhoven Caro,  ecoparc - océanis bât 2b 97 rue Haroun Tazieff CS 11072 Maxéville,  54522 Laxou Cedex.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SOLOREM.
 Correspondant : M. Francis Bour,  1 rue Jacques Villermaux,  54098 Nancy Cedex, tél. : 03-83-92-92-80, télécopieur : 03-83-40-13-11, courriel : francis.bour@solorem.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : MARC JACQUES.
 9 rue de Saurupt,  54000 Nancy, tél. : 03-83-55-38-41, télécopieur : 03-83-56-32-91.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous