Centrale des marchés
Construction d'un pôle jeunesse en extension de la salle des sports à THURINS (69510) Construction d'un pôle jeunesse en extension de la salle des sports à THURINS (69510) designation : COMMUNE DE THURINS correspondant : VIVERT ROGER, MAIRE cp : 69510 mel : correspondre@aws...
COMMUNE DE THURINS 69510Thurins correspondre@aws-france.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction d'un pôle jeunesse en extension de la salle des sports à THURINS (69510)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5200219

Date de clôture estimée : 06/03/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (14/02/20)
20-23867
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 69
Annonce No 20-23867
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE THURINS.
 Correspondant :  vivert roger, maire, 2 Place Dugas 69510 Thurins, tél. : 04-78-81-99-90, courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : http://www.thurins-commune.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agysoft.marches-publics.info/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : construction d'un pôle jeunesse en extension de la salle des sports à THURINS (69510).
CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : route d'yzeron, 69510 Thurins.
Code NUTS : -FRK26.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

il s'agit d'un marché de travaux pour la construction d'un pôle jeunesse en extension de la salle des sports à Thurins (69510).
la commune de Thurins dispose d'un tissu associatif important dans les domaines sportifs et enfance/jeunesse, et souhaite réaliser une opération de construction d'envergure comprenant à la fois l'extension de son complexe sportif et la création d'un pôle jeunesse destiné à accueillir la Maison des Jeunes et de la Culture (Mjc).
La CCVL, qui exerce la compétence " Enfance Jeunesse " sur son territoire, souhaite disposer de locaux pérennes pouvant accueillir le centre de loisirs intercommunal " tym " ainsi qu'une structure dédiée à la petite enfance, de type micro crèche, à Thurins.
L'Ensemble de ces services pouvant être assurés au sein d'un même ouvrage public à réaliser sur une parcelle mise à disposition par la commune de Thurins, il est apparu nécessaire, par souci de cohérence, de confier la réalisation de l'ensemble de ces travaux à un maître d'ouvrage unique : la commune de Thurins. A cet effet, une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage a été signée entre les deux collectivités le 16 juillet 2018
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'agit d'un marché de travaux, alloti. Le délai d'exécution global de l'ensemble des travaux est de 15 mois, comprenant 1 mois de préparation, à compter de l'ordre de service prescrivant leur démarrage.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises, sera prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prestations seront rémunérées selon les règles de la comptabilité publique et financées sur le budget de la commune.
le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception des factures.
conformément à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage précitée, chaque demande de paiement mensuelle ainsi que la demande de paiement finale feront l'objet de 2 factures distinctes à l'attention de la commune de Thurins et de la CCVL, dans les conditions du Ccap.
Une avance de 5% du montant initial (T.T.C.) Du marché est accordée au titulaire.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les offres seront présentées par une seule entreprise ou par un groupement.
en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire ou un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
un même candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
un même candidat ne peut pas se présenter à la fois comme candidat individuel et comme membre d'un groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
seuil minimum de capacité indiqués dans le règlement de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 50 %;
     - valeur technique de l'offre : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 mars 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020MTPôledejeunesse.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/
Criteres d'attributions : Les sous-critères de la valeur technique sont indiqués dans le règlement de la consultation.une visite est obligatoire pour les lots no 1, 2, 11, 13 et 14.
Date limite d'obtention : 6 mars 2020, à 12 heures.

Modalités d'ouverture des offres :
Date : 6 mars 2020, à 14 heures.
Lieu : mairie de Thurins.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 février 2020.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : COMMUNE DE THURINS : Service commande publique.
 2 Place Dugas,  69510 Thurins, , tél. : 04-78-81-99-90, , courriel : correspondre@aws-france.com,  adresse internet : http://agysoft.marches-publics.info/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 2. -
Charpente bois - bardage
C.P.V. - Objet principal : 45261100.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 3. -
Étanchéité
C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 4. -
Menuiseries extérieures aluminium
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 5. -
Serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 6. -
Menuiseries intérieures bois - mobilier
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 7. -
Carrelages - faïences
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 8. -
Sols souples
C.P.V. - Objet principal : 45430000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 9. -
Cloisons - plafonds - peintures - iTE
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 10. -
Électricité - courants faibles
C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 11. -
Chauffage ventilation - plomberie
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 12. -
Ascenseur
C.P.V. - Objet principal : 45313100.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 13. -
Façades
C.P.V. - Objet principal : 45443000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 14. -
Terrassements - vRD
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Bâtiment
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous