Centrale des marchés
Marché de travaux de rénovation / extension du magasin de stockage et de rénovation de la cuisine du centre hospitalier de Thuir dans un bâtiment existant situé sur le site de Thuir, Marché de travaux de rénovation / extension du magasin de stockage et de rénovation de la cuisine du centre hospitalier de Thuir dans un bâtiment existant situé sur le site de Thuir, designation ...
Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory 66301Thuir cedex emeline.menard@ch-thuir.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux de rénovation / extension du magasin de stockage et de rénovation de la cuisine du centre hospitalier de Thuir dans un bâtiment existant situé sur le site de Thuir,

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4256743

Date de clôture estimée : 14/02/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (17/01/19)
19-8726
Achatpublic (17/01/19)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 66
Annonce No 19-8726
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory.
 Correspondant : Mme Emeline menard, ach, avenue du Roussillon B.P. 22 66301 Thuir Cedex, tél. : 04-68-84-67-23, courriel : emeline.menard@ch-thuir.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : marché de travaux de rénovation / extension du magasin de stockage et de rénovation de la cuisine du centre hospitalier de Thuir dans un bâtiment existant situé sur le site de Thuir,.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45262800.
Lieu d'exécution : avenue du roussillon, 66301 Thuir Cedex.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de rénovation bâtiment et d'extension de bâtiment.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 8 avril 2019.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire ATTRI1, Acte d'engagement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2016;
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilité pour engager le candidat.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - mémoire technique : 25 %;
     - délais et méthodologie : 25 %;
     - prix : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 février 2019, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : travaux magasin cuisine.

Renseignements complémentaires : contraintes particulières liées au marché: Travaux réalisés sur site occupé impactant 2 services en simultanés, dans un bâtiment et découpés en phases (obligation de respecter la continuité du service public).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 janvier 2019.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Direction du développement durable, des achats, de la logistique et de l'immobilier.
 avenue du Roussillon B.P. 22,  66301 Thuir Cedex, , tél. : 04-68-84-67-20, , courriel : marches.travaux@ch-thuir.fr,  adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_JxGWnfBtV1.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 rue pitot 34000 Montpellier, tél. : 04-68-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - lot 1 Désamiantage.
Désamiantage
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 2. - lot 2 Voierie réseaux divers.
Voirie réseaux divers
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 3. - lot 3 Démolition - gros œuvre.
Démolition - gros œuvre
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 4. - lot 4 Charpente métallique - couverture.
Charpente métallique - couverture
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 5. - lot 5 Menuiseries extérieures - serrurerie.
Menuiseries extérieures - serrurerie
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 6. - lot 6 Cloisons - faux plafonds.
Cloisons - faux plafonds
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 7. - lot 7 Menuiseries bois.
Menuiseries bois
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 8. - lot 8 Carrelage.
Carrelage
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 9. - lot 9 Peinture.
Peinture
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 10. - lot 10 Plomberie - chauffage Climatisation - ventilation.
Plomberie - chauffage Climatisation - ventilation
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 11. - lot 11 Courants forts - courants faibles.
Courants forts - courants faibles
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 12. - lot 12 Cloisonnements isothermes et production de froid.
Cloisonnements isothermes et production de froid
Mots descripteurs : Bâtiment
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous