Centrale des marchés
Travaux pour la fourniture et la pose d'équipements de cuisine et blanchisserie du nouvel ehpad Travaux pour la fourniture et la pose d'équipements de cuisine et blanchisserie du nouvel EHPAD adresse : Rue du Château correspondant : Mme BUISSON Emmanuelle, la Directrice ville : Thônes ...
EHPAD Joseph Avet 74230Thônes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux pour la fourniture et la pose d'équipements de cuisine et blanchisserie du nouvel ehpad

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5696855

Date de clôture estimée : 16/11/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (23/10/20)
20-130592
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 74
Annonce No 20-130592
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EHPAD Joseph Avet.
 Correspondant : Mme BUISSON Emmanuelle, la Directrice, rue du Château 74230 Thônes, tél. : 04-50-02-93-92.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://achat-sante.safetender.com/#/home/tender/2472.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Objet du marché : travaux pour la fourniture et la pose d'équipements de cuisine et blanchisserie du nouvel EHPAD.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : route du Château, 74230 Thônes.
Code NUTS : FRK28.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la consultation concerne : Les travaux pour la fourniture et pose d'équipements de cuisine et buanderie dans le cadre de la construction du nouvel EHPAD de 106 lits à Thônes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : conformément aux descriptifs donnés dans les cahier des charges particulières.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : lot 1 : Une PSE est à chiffrer concernant l'ajout d'une quatrième chambre froide positive pour les produits finis.
Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier à chaque titulaire la réalisation de prestations similaires à celles de leur marché, après passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de l'article R2122-7 du décret no2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif à la commande publique.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 13 mois à compter de la notification du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques et financières, sous réserve d'une conformité et d'une recevabilité administrative des candidatures. Les moyens matériels, humains et financiers du candidat ainsi que ses références seront évaluées.
Les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article R2144-7 du décret no2018-1075 du 3 décembre 2018 sont éliminées par le pouvoir adjudicateur après avis de la commission de marché.
Situation juridique - références requises : dans les conditions prévues au Règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : dans les conditions prévues au Règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : dans les conditions prévues au Règlement de la consultation.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 novembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier, par lot, après analyse des offres, avec les trois candidats ayant remis les meilleures offres par application des critères énoncés au règlement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur pourra également décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales en dehors de toute négociation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 octobre 2020.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : EHPAD Joseph Avet.
 adresse internet : http://achat-sante.safetender.com/#/home/tender/2472.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : EHPAD Joseph AVET.
, tél. : 04-50-02-93-92,  adresse internet : http://achat-sante.safetender.com/#/home/tender/2472.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de grenoble 2, place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr adresse internet : http://www.grenoble.tribunal-administratif.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de grenoble 2, place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr adresse internet : http://www.grenoble.tribunal-administratif.fr/.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - fourniture et pose d'équipements pour la cuisine de production du site.
Les prestations de travaux concernent :
_Fourniture et pose de 3 chambres froides (cf. plan et descriptif spie en annexe)
_Fourniture et pose des équipements de la cuisine de production (selon plan et liste en annexe
_Dépose du matériel réutilisé de la cuisine actuelle, transport et installation dans le nouvelle EHPAD
C.P.V. - Objet principal : 45421151
Objets supplémentaires : 39314000.
Mots descripteurs : Cuisine (équipement)

Lot(s) 2. - travaux de fourniture et pose d'équipements pour la blanchisserie.
Les prestations de travaux consistent en :
_La fourniture et pose des équipements de la blanchisserie
_La dépose du matériel réutilisé de la blanchisserie actuelle, transport et installation dans le nouvel ehpad
C.P.V. - Objet principal : 39291000.
Mots descripteurs : Blanchisserie (matériel)
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous