1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ville de Thionville
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: RELANCE LOT 1 - Aménagement urbain et voirie - Marché de travaux dans le cadre programme national de renouvellement urbain - Zone Nord du quartier Saint Anne de Thionville
Description: Relance suite à déclaration sans suite pour motif économique. Lors de la précédente consultation : - Le lot 5 a été déclaré sans suite pour motif économique. - Les lots 2, 3 et 4 ont été attribués. (NB : le lancement du lot 5 est prévu après l'attribution du lot 1) Les prestations sont divisées en 2 tranches : Tranche Ferme et Tranche Optionnelle 1. Délai d'exécution Tranche Ferme 10 mois et Tranche Conditionnelle 2 mois. Clause sociale Visite sur site préconisée : se référer aux dispositions du RC pour les personnes à contacter
Identifiant de la procédure: 7816403a-e9dd-4961-b964-4b4187aa583f
Identifiant interne: AO24/200
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: RELANCE LOT 1 - Aménagement urbain et voirie - Marché de travaux dans le cadre programme national de renouvellement urbain - Zone Nord du quartier Saint Anne de Thionville
Description: Relance suite à déclaration sans suite pour motif économique. Lors de la précédente consultation : - Le lot 5 a été déclaré sans suite pour motif économique. - Les lots 2, 3 et 4 ont été attribués. (NB : le lancement du lot 5 est prévu après l'attribution du lot 1) Les prestations sont divisées en 2 tranches : Tranche Ferme et Tranche Optionnelle 1. Délai d'exécution Tranche Ferme 10 mois et Tranche Conditionnelle 2 mois. Clause sociale Visite sur site préconisée : se référer aux dispositions du RC pour les personnes à contacter
Identifiant interne: T-PF-1488147
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Options:
Description des options: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges. Les prestations sont divisées en 2 tranches : Tranche Ferme et Tranche Optionnelle 1. Délai d'exécution Tranche Ferme 10 mois et Tranche Conditionnelle 2 mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 50
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 50
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable de Nancy
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Strasbourg
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mairie de THIONVILLE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Greffe du Tribunal de Strasbourg
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 219 660,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: EUROVIA ALSACE LORRAINE
Offre:
Identifiant de l’offre: EUROVIA ALSACE LORRAINE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 1 219 660,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Th24-1450000
Titre: Relance Lot 1 - Aménagement urbain et voirie - Marché de travaux dans le cadre programme national de renouvellement urbain - Zone Nord du quartier Saint Anne de Thionville
Date de conclusion du marché: 03/09/2024
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 68833668-CBC9-FF11-BA00F0A12450ED8D
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Ville de Thionville
Numéro d’enregistrement: 57830
Adresse postale: Rue Georges Ditsch Bâtiment D 2e étage
Ville: Thionville
Code postal: 57125
Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)
Pays: France
Point de contact: CUNY Pierre
Téléphone: 0382523235
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Mairie de THIONVILLE
Numéro d’enregistrement: 1728055
Ville: Thionville
Code postal: 57100
Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)
Pays: France
Téléphone: 0382540966
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d’enregistrement: 68833691-BFB4-3773-852C4245A6BE9E9E
Adresse postale: 31, avenue de la Paix
Ville: Strasbourg
Code postal: 67070
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Téléphone: 0388212323
Télécopieur: 0388364466
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable de Nancy
Numéro d’enregistrement: 688336A0-BF08-05B0-F966B05AA6AD4C9E
Adresse postale: 1, rue du Préfet Claude Erignac
Ville: Nancy
Code postal: 54038
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Téléphone: 0383342771
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Greffe du Tribunal de Strasbourg
Numéro d’enregistrement: 688336AF-CAED-77AD-1E4779C2E15D40FE
Adresse postale: 31 avenue de la Paix
Ville: Strasbourg
Code postal: 67070
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Téléphone: 0388212323
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: EUROVIA ALSACE LORRAINE
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1488147-1-0-1
Adresse postale: 2 Rte De Metz
Ville: Florange
Code postal: 57190
Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)
Pays: France
Téléphone: 0382824343
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 387edc13-7bf7-45d6-ae3e-0e149a4c9467 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 04/10/2024 13:18:06 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 602484-2024
Numéro de publication au JO S: 195/2024
Date de publication: 07/10/2024