Centrale des marchés
Travaux d'aménagement rue du Rompu à Thiais Travaux d'aménagement rue du Rompu entre rue des Quinze Arpents et rue des Grands Champs dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier des Grands Champs ville : Thiais cp : 94320 designa...
Ville de Thiais 94320Thiais
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux d'aménagement rue du Rompu à Thiais

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1748271

Date de clôture estimée : 23/11/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/10/15)
15-166376
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 94
Annonce No 15-166376
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Thiais.
 Correspondant : M. Dell'Agnola Richard, Maire, rue Maurepas 94320 Thiais.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'aménagement rue du Rompu entre rue des Quinze Arpents et rue des Grands Champs dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier des Grands Champs.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45232410
Objets supplémentaires : 45234116
39350000
45316110.
Lieu d'exécution : territoire de la Commune, 94320 Thiais.
Code NUTS : |FR107|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la présente consultation concerne la création de la rue du Rompu entre la rue des Grands Champs et la rue des 15 Arpents à Thiais sans les revêtements définitifs
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché est conclu de sa notification jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
le délai d'exécution des travaux est indiqué à l'acte d'engagement.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : les garanties et cautionnements exigés sont détaillés dans le Dossier de Consultation des Entreprises (notamment la retenue de garantie).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le mode de règlement choisi par l'administration est le virement. Le délai de paiement est fixé à trente (30) jours
comptés à partir de la date de réception de la facture par l'administration.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : les critères relatifs à la candidature sont :
- présence de l'ensemble des pièces relatives à la candidature selon l'article 4.1 du R.C.
- garanties professionnelles, techniques et financières adaptées au marché.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
     - Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 novembre 2015, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 15PA26TX.

Renseignements complémentaires : il s'agit d'un marché à prix forfaitaires. Les variantes sont autorisées dans les conditions fixées au Règlement de Consultation.
Le présent marché prendra effet à compter de sa date de notification et s'achèvera à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. La durée des travaux est indiquée à l'acte d'engagement.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 octobre 2015.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Thiais - Secrétariat Général.
 Correspondant : M. Nicoli Cédric,  rue maurepas,  94320 Thiais, , tél. : 01-48-92-42-09, , télécopieur : 01-48-92-43-70, , courriel : marches.publics@ville-thiais.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle 77008 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr, télécopieur : 01-60-56-66-10.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de leur candidature ou de leur offre, les candidats ont la possibilité de saisir le Tribunal administratif de Melun d'un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision, contre le contrat et contre les autres actes détachables du marché en application de l'article R 421 -1 du code de justice administrative. Avant la signature du marché, la présente procédure de passation peut également être contestée devant le même tribunal administratif sur le fondement de l'article L 551-1 du code de justice administrative à l'adresse suivante : 43 rue du Général de Gaulle, 77008 Melun Cedex. Tél : 01-60-56-66-30,; télécopieur : 01-60-56-66-10; courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr : Les candidats ont également la possibilité d'exercer un recours gracieux auprès du pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 mois.
organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable 29, rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 7, tél. : 01-44-42-63-43, courriel : jean-louis.chavernac@ile-de-france.pref.gouv.fr, télécopieur : 01-44-42-63-37.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - voirie et réseaux divers.
Les travaux du lot 1 intègrent les installations de chantier, les déposes diverses sur la zone (mobilier, ...), la démolition des structures de trottoirs et de voiries existantes sur l'emprise des travaux, les déposes de bordures et caniveaux, les terrassements en déblais et en remblais, (tranchées pour réseaux d'assainissement, structures de voirie), la mise en place de fourreaux y compris tranchée, la réalisation de la structure de trottoir définitif, la création d'un réseau d'assainissement d'eau pluviale
C.P.V. - Objet principal : 45232410
Objets supplémentaires : 45234116
39350000.

Lot(s) 2. - eclairage public.
Les travaux du lot 2 intègrent la fourniture et le tirage de câble d'éclairage, la fourniture et pose d'une armoire d'éclairage, la fourniture et pose de candélabres y compris raccordements
C.P.V. - Objet principal : 45316110.

Lot(s) 1. - voirie et réseaux divers.
Les travaux du lot 1 intègrent les installations de chantier, les déposes diverses sur la zone (mobilier, ...), la démolition des structures de trottoirs et de voiries existantes sur l'emprise des travaux, les déposes de bordures et caniveaux, les terrassements en déblais et en remblais, (tranchées pour réseaux d'assainissement, structures de voirie), la mise en place de fourreaux y compris tranchée, la réalisation de la structure de trottoir définitif, la création d'un réseau d'assainissement d'eau pluviale
C.P.V. - Objet principal : 45232410
Objets supplémentaires : 45234116
39350000.
Lot(s) 1. - voirie et réseaux divers.
Les travaux du lot 1 intègrent les installations de chantier, les déposes diverses sur la zone (mobilier, ...), la démolition des structures de trottoirs et de voiries existantes sur l'emprise des travaux, les déposes de bordures et caniveaux, les terrassements en déblais et en remblais, (tranchées pour réseaux d'assainissement, structures de voirie), la mise en place de fourreaux y compris tranchée, la réalisation de la structure de trottoir définitif, la création d'un réseau d'assainissement d'eau pluviale
C.P.V. - Objet principal : 45232410
Objets supplémentaires : 45234116
39350000.

Lot(s) 2. - eclairage public.
Les travaux du lot 2 intègrent la fourniture et le tirage de câble d'éclairage, la fourniture et pose d'une armoire d'éclairage, la fourniture et pose de candélabres y compris raccordements
C.P.V. - Objet principal : 45316110.
Lot(s) 2. - eclairage public.
Les travaux du lot 2 intègrent la fourniture et le tirage de câble d'éclairage, la fourniture et pose d'une armoire d'éclairage, la fourniture et pose de candélabres y compris raccordements
C.P.V. - Objet principal : 45316110.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00