Centrale des marchés
Construction d'un centre d'incendie et de secours, à Thénezay Construction d'un centre d'incendie et de secours à Thénezay designation : SDIS des Deux-Sèvres ville : Chauray cedex adresse : 100 rue de la gareCS40019 tel : 05-49-08-18-18 correspondan...
SDIS des Deux-Sèvres 79185Chauray annoncemarche@sdis79.fr 05 49 08 18 19
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction d'un centre d'incendie et de secours, à Thénezay

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1700891

Date de clôture estimée : 26/10/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/09/15)
15-148261
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 79
Annonce No 15-148261
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDIS des Deux-Sèvres.
 Correspondant : M. le président du Conseil d'administration, 100 rue de la gare Cs40019 79185 Chauray Cedex, tél. : 05-49-08-18-18, télécopieur : 05-49-08-18-19, courriel : annoncemarche@sdis79.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : construction d'un centre d'incendie et de secours à Thénezay.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45210000
Objets supplémentaires : 45216100
45216121.
Lieu d'exécution : thénezay, 79390.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

construction d'un centre d'incendie et de secours à Thénezay décomposé en 14 lots
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : - LOT 01 - vRD - aménagements extérieurs
Option 1 : cuve d'eaux pluviales
Option 2 : Pavés sur parking voierie légère

- lot 02 - gros œuvre - eNDUITS
Option : Enduit intérieur

- lot 12 - pLOMBERIE
Option : station de récupération des eaux de pluie.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du Code des marchés publics.

La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande, dans les conditions prévues à l'article 102 du Code des marchés publics. Le remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire n'est pas autorisé.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après expiration du délai de garantie dans les conditions prévues à l'article 103 du Code des marchés publics.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours.
Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 98 du Code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

l'article 8 du décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publics précise que le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes , en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu avec les entrepreneurs séparés ou groupés conjoints solidaires.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : l'entreprise candidate justifiera de ses capacités professionnelles, de ses moyens humains et financiers.
Ce dossier comprendra toutes les justifications stipulées aux articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics (lettre de candidature Dc1, l'imprimé type déclaration du candidat Dc2 élaboré par le Ministère de l'economie et des Finances, attestations d'assurance, qualifications Qualibat, qualifelec...) et références de moins de 5 ans de l'entrepreneur ainsi que les certificats de capacité correspondants.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -un mémoire technique justifiant des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux : ce document comprendra toutes les justifications et observations de l'entrepreneur : organisation envisagée sur le chantier (moyens techniques et humains), fiches techniques ou catalogue des produits et prestations proposés par le candidat.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 60 %;
     - valeur technique de l'offre : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 octobre 2015, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2015-18.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation sera remis gratuitement sous format cd rom, jusqu'à la date limite de remise des offres, sur demande écrite rédigée en français adressée au Maître d'ouvrage :
service departemental d'incendie et de secours des deux sevres
100 rue de la Gare - cS 40019
79185 CHAURAY Cedex
télécopieur 05.49.08.18.19
Le dossier peut être téléchargé sur le site www.achatpublic.com.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation sera transmis, à tous candidats qui en fera la demande par écrit, sous format papier contre le paiement des frais de reprographie de 50 euros (cinquante euros), règlement libellé à l'ordre de " Paierie Départementale des Deux-Sèvres " sur demande écrite rédigée en français adressée au Maître d'ouvrage :
service departemental d'incendie et de secours des deux sevres
100 rue de la Gare - cS 40019
79185 CHAURAY Cedex
télécopieur 05.49.08.18.19.
L'obtention des documents contractuels et additionnels est payante.
Prix : 50 euros.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 septembre 2015.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal adminsitratif de poitiers 15 rue de blossac 86000 Poitiers, tél. : 05-49-60-79-19, télécopieur : 05-49-60-68-09.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : greffe du tribunal adminsitratif de poitiers 15 rue de blossac 86000 Poitiers, tél. : 05-49-60-79-19, télécopieur : 05-49-60-68-09.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - vrd - aménagements extérieurs.
vrd - aménagements extérieurs

Lot(s) 2. - gros-œuvre - enduits.
Gros-œuvre - enduits

Lot(s) 3. - charpente métallique - bardage.
Charpente métallique - bardage

Lot(s) 4. - couverture - étanchéité.
Couverture - étanchéité

Lot(s) 5. - portes sectionnelles.
Portes sectionnelles

Lot(s) 6. - menuiseries extérieures aluminium - occultations - serrurerie.
Menuiseries extérieures aluminium - occultations - serrurerie

Lot(s) 7. - menuiseries intérieures bois.
Menuiseries intérieures bois

Lot(s) 8. - ouvrages plaques de plâtre.
Ouvrages plaques de plâtre

Lot(s) 9. - faux plafonds.
Faux plafonds

Lot(s) 10. - carrelage - faïence.
Carrelage - faïence

Lot(s) 11. - peinture - revêtements muraux.
Peinture - revêtements muraux

Lot(s) 12. - plomberie sanitaire.
Plomberie sanitaire

Lot(s) 13. - chauffage - ventilation.
Chauffage - ventilation

Lot(s) 14. - electricité.
Electricité

Lot(s) 1. - vrd - aménagements extérieurs.
vrd - aménagements extérieurs
Lot(s) 1. - vrd - aménagements extérieurs.
vrd - aménagements extérieurs

Lot(s) 2. - gros-œuvre - enduits.
Gros-œuvre - enduits
Lot(s) 2. - gros-œuvre - enduits.
Gros-œuvre - enduits

Lot(s) 3. - charpente métallique - bardage.
Charpente métallique - bardage
Lot(s) 3. - charpente métallique - bardage.
Charpente métallique - bardage

Lot(s) 4. - couverture - étanchéité.
Couverture - étanchéité
Lot(s) 4. - couverture - étanchéité.
Couverture - étanchéité

Lot(s) 5. - portes sectionnelles.
Portes sectionnelles
Lot(s) 5. - portes sectionnelles.
Portes sectionnelles

Lot(s) 6. - menuiseries extérieures aluminium - occultations - serrurerie.
Menuiseries extérieures aluminium - occultations - serrurerie
Lot(s) 6. - menuiseries extérieures aluminium - occultations - serrurerie.
Menuiseries extérieures aluminium - occultations - serrurerie

Lot(s) 7. - menuiseries intérieures bois.
Menuiseries intérieures bois
Lot(s) 7. - menuiseries intérieures bois.
Menuiseries intérieures bois

Lot(s) 8. - ouvrages plaques de plâtre.
Ouvrages plaques de plâtre
Lot(s) 8. - ouvrages plaques de plâtre.
Ouvrages plaques de plâtre

Lot(s) 9. - faux plafonds.
Faux plafonds
Lot(s) 9. - faux plafonds.
Faux plafonds

Lot(s) 10. - carrelage - faïence.
Carrelage - faïence
Lot(s) 10. - carrelage - faïence.
Carrelage - faïence

Lot(s) 11. - peinture - revêtements muraux.
Peinture - revêtements muraux
Lot(s) 11. - peinture - revêtements muraux.
Peinture - revêtements muraux

Lot(s) 12. - plomberie sanitaire.
Plomberie sanitaire
Lot(s) 12. - plomberie sanitaire.
Plomberie sanitaire

Lot(s) 13. - chauffage - ventilation.
Chauffage - ventilation
Lot(s) 13. - chauffage - ventilation.
Chauffage - ventilation

Lot(s) 14. - electricité.
Electricité
Lot(s) 14. - electricité.
Electricité
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00