Centrale des marchés
ALBI - Charcot - Travaux de construction de 22 logements collectifs (Label BBC RT2005), d'une crèche et d'un centre social - ALBI - Rue Charcot Organisme : Tarn Habitat Intitulé : ALBI - Charcot - Travaux de construction de 22 logements collectifs (Label BBC RT2005), d'une crèche et d'un centre social - ALBI - Rue Charcot ...
Tarn Habitat
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

ALBI - Charcot - Travaux de construction de 22 logements collectifs (Label BBC RT2005), d'une crèche et d'un centre social - ALBI - Rue Charcot

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 546361

Date de clôture estimée : 25/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (04/04/13)

Organisme : Tarn Habitat

Intitulé : ALBI - Charcot - Travaux de construction de 22 logements collectifs (Label BBC RT2005), d'une crèche et d'un centre social - ALBI - Rue Charcot

Procédure : Proc.Simpl.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 25/04/2013 à 12 h 00

Description : 1. Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : TARN HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT - TARN HABITAT 2, rue du Général Galliéni - 81011 - ALBI Cedex 9 - Téléphone : 05.63.77.81.90 - Télécopieur : 05.63.77.81.61 - 2. Objet du marché : ALBI - Charcot - Travaux de construction de 22 logements collectifs (Label BBC RT2005), d'une crèche et d'un centre social - ALBI - Rue Charcot Classification CPV : 45211340-4 Travaux de construction d'immeubles collectifs Objet principal Code NUTS : FR627 L'avis implique : un marché Type de procédure : Procédure adaptée - article 10 du Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 3. Allotissement : Lot n°01 - Voirie Réseaux Divers Lot n°02 - Gros OEuvre Lot n°03 - charpente bois - couverture tuile - zinguerie Lot n°04 - Charpente métallique - Etanchéité Lot n°05 - Menuiserie extérieure aluminium Lot n°06 - Serrurerie Lot n°07 - Plomberie Sanitaire - VMC - Chauffage Lot n°08 - Electricité Lot n°09 - Plâtrerie isolation Lot n°10 - Menuiseries intérieures Lot n°11 - Sols souples Lot n°12 - Carrelage - Faïence Lot n°13 - Peinture Lot n°14 - Espaces verts - clôtures 4. Durée du marché ou délai d'exécution : Délai d'exécution : 17 Mois Point de départ : Ordre de service 5. Conditions relatives au marché : Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie (taux 5,00%) Modalités essentielles de financement et de paiement : emprunts/fonds propres Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement solidaire. Unité monétaire utilisée : euro Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue Française ainsi que les documents de présentation associés. 6. Conditions de participation Critères de sélections des candidatures : 1 - Garanties financières 2 - Garanties et capacités techniques 3 - Moyens humains Situation juridique - références requises : Capacité économique et financière - références requises : - Niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s) : Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s) : Le marché est réservé à des ateliers protégés : NON Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d'emplois protégés : NON La prestation est réservée à une profession particulière : NON 7. Justifications à produire par le candidat : Candidature : - DC1 : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (Imprimé DC1 remis à jour au 25/06/2012)- - DC2 : Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement accompagné des documents suivants : - Description des effectifs du candidat - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont dispose le candidat pour la réalisation de marchés de même nature - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années . Le candidat fournit des attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, indiquant le montant, le lieu et l'époque d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Les Documents : - extrait K - bis - Attestation assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de validité, prévus au code des assurances en cours de validité - Attestation d'assurance Responsabilité Décennale valable pour l'année en cours - NOTI2 : Etat annuel des certificats reçus au 31/12/2012 ou Cerfa n° 3666 au 31/12/2012 - une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l'article L.243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois seront demandés au(x) candidat(s) retenu(s). Néanmoins, si vous disposez de ces documents, vous pouvez les transmettre dès la candidature. Offre : - Acte d'Engagement (AE) et ses annexes signées par les candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités, en double exemplaire - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) à accepter et à parafer sans modifications. - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) à accepter et à parafer sans modifications. - Règlement de la consultation (RC) signé par les candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités - Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) - Charte Chantier Propre - Le mémoire technique qui détaillera: 1. Les moyens humains (nombre de personnes et fonction) et matériels affectés spécifiquement au chantier. 2. Les dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir le RESPECT du PLANNING et la qualité des prestations à réaliser. 3. Les contraintes d'exécution des travaux et les solutions proposées. 4. Les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité du personnel du chantier. 5. L'organisation et le suivi du service après vente pendant l'année de parfait achèvement. 6. Les fiches techniques. 7. Cadre du schéma d'organisation des déchets (SOGED) (formulaire fourni dans le dossier de consultation) 8. Critères d'attribution : 1 - Prix des prestations : le moins disant obtient une note maxi. L'écart de la notation pour les autres est proportionnel à l'écart de prix par rapport au moins disant. (pondération 70) 2 - Valeur technique : analyse du mémoire technique (pondération 30) 9. Délai : Date et heure limite de réception des offres : le 25 Avril 2013 à 12 H00 10. Adresses Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : - TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT Service Montage d'Opérations et Constructions 2, rue du Général Galliéni - 81011 - ALBI Cedex 9 - Téléphone : 05 63 77 81 31 - Télécopieur : 05 63 77 81 28 - Courriel : - http://hlm81.e-marchespublics.com Adresse à laquelle les propositions doivent être envoyées : Mode de réception sous reference13S0012 : Par lettre recommandé avec A.R. ou remise en main propre contre récépissé: Adresse postale : TARN HABITAT Service Marchés et Logistique 2, rue du Général Galliéni 81011 ALBI Cedex 9.Adresse de dépôt : TARN HABITAT Service des Marchés et Logistique - 2, rue du Général Galliéni - 81011 ALBI Cedex 9 Renseignements administratifs : TARN HABITAT Service Marchés et logistique 2, rue du Général Galliéni - 81011 - ALBI Cedex 9 - Téléphone : 05.63.77.81.90 - Télécopieur : 05.63.77.81.61 - Courriel : maryse.boularan@tarnhabitat.fr - http://hlm81.e-marchespublics.com - Correspondant : Maryse Boularan Renseignements techniques : TARN HABITAT Service Montage d'opérations 2, rue du Général Galliéni - 81011 - ALBI Cedex 9 - Téléphone : 05.63.77.81.35 - Télécopieur : 05.63.77.81.28 - Courriel : sandrine.debeaud@tarnhabitat.fr - http://hlm81.e-marchespublics.com - Correspondant : Mlle Sandrine DEBEAUD 11. Procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV BP 7007 31068 Toulouse cedex 07 (France) - Téléphone : 05.62.73.57.57 - Télécopieur : 05.62.73.57.40 - greffe.ta-toulouse@juradm.fr - 12. Date d'envoi du présent avis à la publication : 03 Avril 2013 Le Directeur Général Gilles DUPONT

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00