1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Rives et Eaux du Sud-Ouest
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Modernisation du réseau d'irrigation - Buzet-sur-Baïse (47)
Description: Le présent marché a pour objet des travaux de renouvellement de conduites en amiante-ciment et appareillages de protection réseau ainsi que le déploiement de compteurs communicants sur le réseau de Buzet.
Identifiant de la procédure: d81a65c7-2afd-457f-b175-d6dcad10ce1e
Avis précédent: 73371373-5dd8-4092-a606-c02c34a3dcb9-01
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232151 Travaux de remise à neuf de conduites d'eau
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Travaux secteur Nord
Description: Travaux de renouvellement de conduites en amiante-ciment et appareillages de protection réseau ainsi que le déploiement de compteurs communicants sur le réseau de Buzet, secteur Nord.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232151 Travaux de remise à neuf de conduites d'eau
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: jugé au vu du DQE
Valeur fixe (total): 45
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur Technique de l'offre
Description: - Méthodologie globale d'exécution - qualité technique de l'offre, méthodologie pour chaque tâche, cohérence du planning /12 ; - Délai d'exécution /10 ; - Moyens humains et matériels affectés au chantier : personnel d'encadrement, personnel de production, expérience et capacité, et moyens en matériel /10 ; - Matériaux et fournitures proposés /18 ;
Valeur fixe (total): 50
Critère:
Type: Qualité
Nom: Démarche sociale et environnementale de l'entreprise pour les travaux
Description: - Gestion responsabilisée des déchets produits par les travaux (/2) ; - La compréhension des enjeux environnementaux et l'organisation pour l'exécution des travaux (/2) - Niveau de mobilisation volontaire de personnels en insertion professionnelle, et de jeunes en parcours de professionnalisation pour cette opération (/1)
Valeur fixe (total): 5
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Délais de droit commun.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Tarbes
Organisation qui signe le marché: Rives et Eaux du Sud-Ouest
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Travaux secteur Sud
Description: Travaux de renouvellement de conduites en amiante-ciment et appareillages de protection réseau ainsi que le déploiement de compteurs communicants sur le réseau de Buzet.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232151 Travaux de remise à neuf de conduites d'eau
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Tranche optionnelle (variante autorisée)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: jugé au vu du DQE
Valeur fixe (total): 45
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur Technique de l'offre
Description: - Méthodologie globale d'exécution - qualité technique de l'offre, méthodologie pour chaque tâche, cohérence du planning /12 ; - Délai d'exécution /10 ; - Moyens humains et matériels affectés au chantier : personnel d'encadrement, personnel de production, expérience et capacité, et moyens en matériel /10 ; - Matériaux et fournitures proposés /18 ;
Valeur fixe (total): 50
Critère:
Type: Qualité
Nom: Démarche sociale et environnementale de l'entreprise pour les travaux
Description: - Gestion responsabilisée des déchets produits par les travaux (/2) ; - La compréhension des enjeux environnementaux et l'organisation pour l'exécution des travaux (/2) - Niveau de mobilisation volontaire de personnels en insertion professionnelle, et de jeunes en parcours de professionnalisation pour cette opération (/1)
Valeur fixe (total): 5
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Délais de droit commun.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Tarbes
Organisation qui signe le marché: Rives et Eaux du Sud-Ouest
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 747 717,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SARL MONTIEUX TRAVAUX ET FILS
Offre:
Identifiant de l’offre: 1030117_offre_1023091_74890.crypt
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 297 215,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 24-056
Date de conclusion du marché: 07/10/2024
Organisation qui signe le marché: Rives et Eaux du Sud-Ouest
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SAUR
Offre:
Identifiant de l’offre: 1030117_offre_1023092_911999.crypt
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 450 502,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 24-055
Date de conclusion du marché: 01/10/2024
Organisation qui signe le marché: Rives et Eaux du Sud-Ouest
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Rives et Eaux du Sud-Ouest
Numéro d’enregistrement: 59278023300117
Adresse postale: Chemin de Lalette
Ville: TARBES CEDEX
Code postal: 65004
Subdivision pays (NUTS): Hautes-Pyrénées (FRJ26)
Pays: France
Téléphone: +33 776033340
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Tarbes
Numéro d’enregistrement: 17640111500041
Ville: Tarbes
Code postal: 65000
Subdivision pays (NUTS): Hautes-Pyrénées (FRJ26)
Pays: France
Téléphone: 0581750350
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SARL MONTIEUX TRAVAUX ET FILS
Numéro d’enregistrement: 35198761500017
Ville: VIC FEZENSAC
Code postal: 32192
Subdivision pays (NUTS): Gers (FRJ24)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: SAUR
Numéro d’enregistrement: 33937998406437
Ville: SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
Code postal: 47310
Subdivision pays (NUTS): Lot-et-Garonne (FRI14)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3ea2a5d8-6b7b-4c80-855e-5074298ec952 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 24/01/2025 13:50:10 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 53855-2025
Numéro de publication au JO S: 18/2025
Date de publication: 27/01/2025
