1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Mairie de Talence
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de réhabilitation du Parc Grand Peixotto-Margaut
Description: Les travaux concernés font l'objet de marchés séparés. La division des lots est la suivante : lot 1 : VRD lot 2: Espaces verts lot 3: fontainerie En outre, les travaux objets des lots 1 et 2 sont décomposés en une tranche ferme et deux tranches optionnelles, identiques : - Tranche Ferme : travaux réalisés de l'esplanade du Château Margaut au médaillon Peixotto en passant par les stationnements des services de la ville de Talence, l'Allée Peixotto ainsi que les portails et la clôture du cours de la Libération. - Tranche Optionnelle 1 : travaux réalisés sur l'esplanade Peixotto, les allées Ouest et Est esplanade Peixotto, le chemin de l'âne, le giratoire du Pin et l'Allée de l'Ars - Tranche Optionnelle 2 : travaux réalisés de l'Allée du Pavillon de musique jusqu'à l'esplanade et le médaillon Peixotto. L'exécution d'une tranche optionnelle est subordonnée à une décision du maître d'ouvrage, notifiée au titulaire du marché avec date et l'heure certaines de sa réception et confidentialité. La date limite de notification de l'affermissement d'une tranche optionnelle est précisée à l'acte d'engagement. La consistance des tranches est définie dans le C.C.A.P. Le lot 3 n'est pas décomposé en tranches.
Identifiant de la procédure: 0a1bae61-2363-460d-88f4-a2c247b07b85
Avis précédent: 4183047-2025
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager, 45232100 Ouvrages annexes pour canalisations d'eau
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Talence
Code postal: 33400
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: VRD
Description: Travaux de terrassement, voierie, réseaux divers
Identifiant interne: 25-24-01
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233253 Travaux de revêtement de chemins piétonniers, 45232410 Travaux d'assainissement, 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier, 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées, 45112100 Travaux de creusement de tranchées
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Talence
Code postal: 33400
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 500 Jours
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 149551-2025
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 55,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre 2.1-Phasage, planning, gestion de l'exploitation sous chantier (10 points) 2.2-Contraintes du chantier (8 points) 2.3-Prise en compte des enjeux environnementaux (8 points) 2.4-Moyens humains et matériels affectés à cette opération (4 points)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours: oRéféré précontractuel. oRecours pour excès de pouvoir pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la présente notification. oRecours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du marché est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mairie de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Mairie de Talence
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Bordeaux
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Mairie de Talence
Organisation qui exécute le paiement: Mairie de Talence
Organisation qui signe le marché: Mairie de Talence
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Espaces Verts
Description: Travaux d'aménagement paysager
Identifiant interne: 25-24-02
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Talence
Code postal: 33400
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 500 Jours
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 149551-2025
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 55,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre 2.1-Compréhension des enjeux et méthodologie d'intervention (10points) 2.2-Contraintes du chantier (10 points) 2.3-Moyens humains et matériels affectés à cette opération (6 points) 2.4-Fiches techniques et provenance des fournitures proposées (2points) 2.5-Démarche Qualité, Sécurité, Environnement (QSE) (2 points)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours: oRéféré précontractuel. oRecours pour excès de pouvoir pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la présente notification. oRecours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du marché est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mairie de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Mairie de Talence
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Bordeaux
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Mairie de Talence
Organisation qui exécute le paiement: Mairie de Talence
Organisation qui signe le marché: Mairie de Talence
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Fontainerie
Description: Ouvrages annexes pour canalisations d'eau
Identifiant interne: 25-24-03
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232100 Ouvrages annexes pour canalisations d'eau
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Talence
Code postal: 33400
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 500 Jours
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 149551-2025
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 55,00
Critère:
Type: Qualité
Description: 2 - Valeur technique de l'offre 2.1 - Méthodologie des prestations (12 points) 2.2 - Adaptabilité des interventions temporelle et spatiale (10 points) 2.3 - Moyens humains et matériels affectés à cette opération (5points) 2.4 - Prise en compte des enjeux environnementaux (3points)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Planning prévisionnel et délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Bordeaux
Informations relatives aux délais de recours: oRéféré précontractuel. oRecours pour excès de pouvoir pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la présente notification. oRecours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du marché est rendue publique.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mairie de Talence
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Mairie de Talence
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Bordeaux
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Mairie de Talence
Organisation qui exécute le paiement: Mairie de Talence
Organisation qui signe le marché: Mairie de Talence
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 508 998,12 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: EUROVIA Gironde SAS
Offre:
Identifiant de l’offre: Offre EUROVIA
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 2 495 973,60 EUR
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25-24-01
Titre: Travaux de réhabilitation du Parc Grand Peixotto-Margaut Lot 1 VRD
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/05/2025
Date de conclusion du marché: 03/06/2025
Organisation qui signe le marché: Mairie de Talence
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES - SAS
Offre:
Identifiant de l’offre: Offre PINSON
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 512 827,44 EUR
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25-24-02
Titre: Travaux de réhabilitation du Parc Grand Peixotto-Margaut Lot 2 Espaces verts
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/05/2025
Date de conclusion du marché: 03/06/2025
Organisation qui signe le marché: Mairie de Talence
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: CCA PERROT SASU
Offre:
Identifiant de l’offre: Offre CCA PERROT
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 500 197,08 EUR
Place sur la liste des lauréats: 1
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25-24-03
Titre: Travaux de réhabilitation du Parc Grand Peixotto-Margaut Lot 3 Fontainerie
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/05/2025
Date de conclusion du marché: 03/06/2025
Organisation qui signe le marché: Mairie de Talence
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Mairie de Talence
Numéro d’enregistrement: 21330522000013
Adresse postale: rue du professeur Arnozan
Ville: Talence
Code postal: 33400
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Téléphone: 05 56 84 78 33
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d’enregistrement: 173 300 054 00025
Adresse postale: 9 rue Tastet - CS 21490
Ville: Bordeaux cedex
Code postal: 33063
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Téléphone: 05 56 99 38 00
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: EUROVIA Gironde SAS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 437975543000012
Adresse postale: 20 rue Thierry Sabine
Ville: MERIGNAC
Code postal: 33706
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Téléphone: 05 57 29 04 60
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES - SAS
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 353 063 860 000 61
Adresse postale: 57 Allée des Lettres Persanes
Ville: LA BREDE
Code postal: 33650
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: CCA PERROT SASU
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 702 006 222 00047
Adresse postale: 1 Boulevard du Moulin à Vent
Ville: PUISEUX PONTOISE
Code postal: 95650
Subdivision pays (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 45448255-4c90-45b3-9b67-a733fa98187d - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 24/06/2025 11:36:10 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 410533-2025
Numéro de publication au JO S: 119/2025
Date de publication: 25/06/2025
