Centrale des marchés
Ville de frejus : Deploiement du systeme de videoprotection et interphonie au parking aubenas Organisme : TPBM Intitulé : Ville de frejus : Deploiement du systeme de videoprotection et interphonie au parking aubenas. Procédure : Proc.Adapt.
TPBM
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Ville de frejus : Deploiement du systeme de videoprotection et interphonie au parking aubenas

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 854425

Date de clôture estimée : 26/10/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (17/10/13)

Organisme : TPBM

Intitulé : Ville de frejus : Deploiement du systeme de videoprotection et interphonie au parking aubenas.

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 26/10/2013 à 16 h 00

Description : Avis de marché FOURNITURES Pouvoir adjudicateur : VILLE DE FREJUS Monsieur le maire Place Formigé 83600 FREJUS (France). Tél. : +33 4.94.17.66.00 - Fax : +33 4.94.51.91.84. E-mail : marchespublics@ville-frejus.fr. Adresse(s) Internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-frejus.fr Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non. Objet du marché : DEPLOIEMENT DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION ET INTERPHONIE AU PARKING AUBENAS. Lieu d'exécution : Rue Aubenas 83600 FREJUS. Caractéristiques : Type de procédure : PROCEDURE ADAPTEE. Caractéristiques principales : Le marché consiste en la fourniture, l'installation et la mise en service du système de vidéoprotection et interphonie dans le parking Aubenas. La durée du marché est décomposée de la manière suivante : Délai d’exécution des prestations de cinq (5) semaines à compter de la date de notification du marché. Période d’essai probatoire de trois (3) mois à compter de la mise en service du système à l’issue du délai d’exécution. Une période de garantie des prestations d’une durée d’un (1) an débutera à compter de la fin de la période probatoire. Des variantes seront prises en considération : non. Division en lots : non. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : MARDI 29 OCTOBRE 2013 – 16 H. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres). Conditions relatives au marché : Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Autre justificatif / commentaire : Commentaire : Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Code des marchés publics : - la lettre de candidature et/ou d’habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupement (sous forme libre ou imprimé DC1), - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, - déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du CMP (ou imprimé DC1), - renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 et suivants du Code du travail (ou imprimé DC1). Les renseignements concernant les capacités économique et financière de l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : - déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures objets du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (ou imprimé DC2). Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : - présentation d’une liste des principaux marchés d’acquisition de fournitures, de même nature et de même importance, effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique (ou imprimé DC2), - agrément des éditeurs de logiciels et constructeurs. Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : - certification ou qualification nominative de formation récente délivrée par les éditeurs de logiciels et constructeurs de matériels de vidéoprotection tels que GENETEC, HIRCHMANN, COMMEND... Chacun des certificats précités pourra faire l’objet d’équivalence. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 : valeur technique de l'offre 60 : % ; 2 : prix des prestations : 40 %. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Frejus_83_A_20130930W_2 Adresses complémentaires : Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : MAIRIE DE FREJUS, à l'attention de : Service des marchés publics, Place Formigé , 83600 FREJUS (France). Tél. : +33 4.94.17.67.64 - Fax : +33 4.94.51.91.84 - E-mail : marchespublics@ville-frejus.fr - URL : https://www.marches-securises.fr. Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : MAIRIE DE FREJUS, à l'attention de : Service des marchés publics, Place Formigé, 83600 FREJUS (France). Tél. : +33 4.94.17.67.64 - Fax : +33 4.94.51.91.84 - E-mail : marchespublics@ville-frejus.fr - URL : https://www.marches-securises.fr Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : MAIRIE DE FREJUS, à l'attention de : Service des marchés publics en RAR : Place Formigé ; Par dépôt : CTM – 1196, bd de la Mer, 83600 FREJUS (France). URL : https://www.marches-securises.fr Date d'envoi du présent avis : 7 OCTOBRE 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00