Centrale des marchés
Aménagement d'un parc péri-urbain de nature sur l'ENS du PlanCommunes de la garde et du PradetCréation d'un local transformateur Aménagement d'un parc péri-urbain de nature sur l'ENS du PlanCommunes de la garde et du PradetCréation d'un local transformateur ville : TOULON cp : 83076 adresse : 390, AVENUE DES LICES, CS...
Conseil Général du Var 83076TOULON kdalmas@var.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Aménagement d'un parc péri-urbain de nature sur l'ENS du PlanCommunes de la garde et du PradetCréation d'un local transformateur

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4252619

Date de clôture estimée : 19/02/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (16/01/19)
BOAMP (16/01/19)
19-7935
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 83
Annonce No 19-7935
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Général du Var.
 Correspondant : Mme nguyen dalmas Karine, Directeur, 390, avenue des lices, cs 41303 83076 Toulon, tél. : 04-83-95-05-69, courriel : kdalmas@var.fr adresse internet : http://var.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://var.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : aménagement d'un parc péri-urbain de nature sur l'ens du Plan
Communes de la garde et du Pradet
Création d'un local transformateur
.
CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRL05.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la présente consultation concerne la prestation suivante :
Création d'un local transformateur dans le cadre de l'aménagement d'un parc péri-urbain de nature sur l'ens du Plan- communes de la Garde et du Pradet (83).
ce local transformateur permettra d'alimenter un bâtiment dit " La maison de la nature " qui est en cours de construction.
les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 1 au sens du Code du travail (Loi no 93-1418 du 31 Décembre 1993).
a titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers : MAI 2019
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation est répartie en 2 lots, traités par marchés séparés, dont l'objet figure ci-après :
- marché : 20181428 - lot C01 : Fondations profondes pour la création d'un local transformateur
- marché : 20181429 - lot C02 : Gros œuvre, étanchéité, serrurerie et VRD pour la création d'un local transformateur
les candidats peuvent soumissionner pour un lot ou plusieurs lots.
les candidats feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats peuvent soumissionner pour un lot ou plusieurs lots.
les candidats feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer.
chaque marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises.
en application de l'article 45-v dudit décret, l'acheteur interdit aux candidats de présenter pour chaque marché plusieurs offres en agissant à la fois :
1/ en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements,
2/ en qualité de membres de plusieurs groupements.
en application de l'article 45-ii dudit décret , après attribution du marché à un groupement, l'acheteur impose la forme d'un groupement solidaire.
en cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront être présentés lors de la remise de l'offre.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public sur les trois derniers exercices- une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
si candidature hors dispositif MPS :- lettre de candidature(formulaire Dc1 à compléter )( joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants.
- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (interdiction de soumissionner).
- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (interdiction de soumissionner).
dans le cadre des justificatifs à produire mentionnés ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 70 %;
     - valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 19 février 2019, à 15 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MA18J10002.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://var.fr
Criteres d'attributions : Pour chacun des lots C01 ET C02 :
- sous-critere 1 : Moyens humains notés sur 15 points (Note coef.3 ): moyens humains mobilisés pour l'étude d'exécution de ce chantier (nombre et qualité des intervenants) et moyens humains mobilisés pour les travaux (nombre et qualité des intervenants)
- sOUS-CRITERE 2 : Moyens matériels notés sur 10 points (Note coef. 2) :moyens matériels mobilisés sur le chantier (type d'engins et de matériel).
pour le lot C01 :
Sous-Critere 3 : Propreté et déchets notés sur 5 points (Note. Coef.1): procédures de traitement des laitances de ciment, des petits excès de béton ou des eaux de lavage.
pour le lot C02 :
Sous-Critere 3 : Note méthodologique notée sur 5 points (Note coef. 1): note méthodologique dans laquelle sera clairement et succinctement exposé comment le candidat compte organiser le travail pour répondre aux contraintes du site, aux résultats attendus.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 janvier 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon 5 rue Racine Cedex 9 B.P. 40510 83041 Toulon, tél. : 04-94-42-79-30, courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr, télécopieur : 04-94-42-79-89.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Toulon mêmes coordonnées que ci-dessus 83041 Toulon.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon mêmes coordonnées que ci-dessus 83041 Toulon.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) C01. -
Fondations profondes pour la création d'un local transformateurtravaux compris dans le marché:
réalisation de fondations par pieux armés forés à la tarière, comprenant :
- installation et repli de l'atelier de forage,
- forage,
- bétonnage et armatures,
- essais et contrôles,
- recépage,
- évacuation des gravois.
travaux non compris dans le marché:
les terrassements généraux pour réalisation des plates formes.
installation de chantier:
une installation de chantier principale est prévue par le lot C02 sur le site. L'entreprise devra
préciser ses besoins en terme de zones de stockage d'équipement et d'alimentation techniques
Informations complémentaires : lot C01 :
Le délai de la période de préparation des travaux est de 6 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.
il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux.
le délai d'exécution des travaux est de 2 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de Service qui prescrira de les commencer.
C.P.V. - Objet principal : 45262210.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre, Terrassement

Lot(s) C02. -
Gros œuvre, étanchéité, serrurerie et VRD pour la création d'un local transformateur
les travaux comprennent :
- les prestations intellectuelles(études d'exécution des ouvrages du présent lot, études de synthèse pour l'ensemble des lots. Réalisation du dossier des ouvrages exécutés relatifs au présent lot).
- les travaux préparatoires (débroussaillage et nettoyage du terrain).
- l'installations de chantier
-les travaux de terrassements et de fondations( implantation des ouvrages, piquetage, travaux préparatoires et décapage, terrassements, préparation de la plateforme...)
- les travaux de gros œuvre
Informations complémentaires : lot C02 :
Le délai de la période de préparation des travaux est de 5 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.
il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux
le délai d'exécution des travaux est de 6 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de Service qui prescrira de les commencer
pour respecter les délais contractuels, le titulaire pourra être amené à travailler durant les mois d'été.
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre, Terrassement
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00