Centrale des marchés
RD929 - Recalibrage et aménagement d'un tourne à gauche à CAMOUS RD929 - Recalibrage et aménagement d'un tourne à gauche à CAMOUS adresse : Hotel du département, 7 rue Gaston Manent, CS71324 cp : 65013 designation : DEPARTEMENT HAUTES-PYRENEES mel : com...
DEPARTEMENT HAUTES-PYRENEES 65013TARBES commandepublique@ha-py.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

RD929 - Recalibrage et aménagement d'un tourne à gauche à CAMOUS

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5350085

Date de clôture estimée : 29/05/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/04/20)
20-59048
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 65
Annonce No 20-59048
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DEPARTEMENT HAUTES-PYRENEES.
 Correspondant :  PÉLIEU Michel, Le President, hotel du département, 7 rue Gaston Manent, Cs71324 65013 Tarbes, tél. : 05-62-56-78-65, courriel : commandepublique@ha-py.fr adresse internet : http://commandepublique.ha-py.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://commandepublique.ha-py.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : rd929 - recalibrage et aménagement d'un tourne à gauche à CAMOUS.
CPV - Objet principal : 45233140
Objets supplémentaires : 45220000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ26.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : rd929 - recalibrage et aménagement d'un tourne à gauche à CAMOUS.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 112 jours à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : modalités de financement des prestations : Budget de la collectivité.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : références requises mentionnées dans les documents de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : références requises mentionnées dans les documents de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références requises mentionnées dans les documents de la consultation.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations (en points) : 70 %;
     - valeur technique(en points) : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 mai 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : M20IR003.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://commandepublique.ha-py.fr
Criteres d'attributions : Sous-Critères de la valeur technique :
-Organisation spécifique à ce chantier,10 points
-planning,4 points
-signalisation et sécurité de ce chantier,12 points
-mesures qualité relatives à ce chantier,2 points
-mesures environnementales pour ce chantier,2 points
une visite du site est fortement recommandée (voir conditions dans le règlement de consultation)
cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le Ccap.
Le titulaire devra faire réaliser 140 heures de productions par des personnes en difficultés.
le délai d'exécution est de 16 semaines. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01/09/2020.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau : Même adresse pour les renseignements concernant l'introduction des recours 50 Cours Lyautey, Villa Noulibos B.P. 543 64010 Pau, tél. : 05-59-84-94-40, courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr, télécopieur : 05-59-02-49-93 adresse internet : http://greffe.ta-pau.juradm.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous