Centrale des marchés
Construction d'un pôle scolaire -Rue du Maréchal Leclerc -AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE MARCHÉ DE TRAVAUX Maître de l'Ouvrage : Syndicat scolaire de Liesse / Marchais / Missy -4, Grande Rue - 02350 Marchais. Objet d...
Syndicat Scolaire de Liesse Marchais et Missy
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Construction d'un pôle scolaire -Rue du Maréchal Leclerc

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4242041

Date de clôture estimée : 11/02/19
Etat : Première publication
Publié dans :
MarchésOnline (12/01/19)
-AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MARCHÉ DE TRAVAUX
Maître de l'Ouvrage : Syndicat scolaire de Liesse / Marchais / Missy -4, Grande Rue - 02350 Marchais.

Objet du marché : Construction d'un pôle scolaire -Rue du Maréchal Leclerc à Liesse-notre-Dame (02).

Type de marché de travaux : Exécution.
Caractéristiques principales : Construction d'un pôle scolaire. Travaux comprenant 11 lots en tranche ferme répartis comme suit.
Variantes : Non acceptées sauf indications contraires sur postes spécifiques.
Composition du marché : Lots séparés :
: Lot 01 : VRD / Terrassements,
- Lot 02 : Gros-oeuvre / Maconnerie / Réseaux sous dallage / Dallage / Chapes plancher chauffant / Carrelage / Faïences / Enduits,
- Lot 03 : Charpente bois lamellé collé,
- Lot 04 : Charpente métallique / Serrurerie,
- Lot 05 : Couverture / Etanchéité,
- Lot 06 : Menuiseries extérieures aluminium,
- Lot 07 : Doublages / Cloisons / Faux-Plafonds / Menuiseries intérieures / Peinture / Signalétique,
- Lot 08 : Revêtements de sol souples,
- Lot 09 : Electricité / Alarme / Sécurité incendie,
- Lot 10 : Plomberie / CVC,
- Lot 11 : Espaces verts / Clôtures / Portails.
Délai d'exécution : 10 mois de travaux + 4 semaines de préparation.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Mars 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement sur budget du Maître d'Ouvrage -paiement par virement administratif dans un délai de 30 jours, à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Cautionnement garanties exigés : Conformément aux articles 122 à 126 du Décret no 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux Marchés Publics.
Unité monétaire utilisée : Euro.
Rédaction des candidatures : Langue Francaise.
Justifications à produire : Suivant l'Article 3 du Règlement de la Consultation.
Critères d'attribution : En fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :-Prix des prestations : 40 %
- Valeur technique : 40 %
- Délai d'exécution : 20 %.
Procédure : Procédure adaptée ouverte (MAPA) avec négociation possible sur demande du Maître d'Ouvrage.Soumise à l'article 27 du Décret no 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux Marchés Publics.

Conditions d'obtention des documents : Dossier consultable et téléchargeable gratuitement à partir du Lundi 07 Janvier 2019 sur la plateforme : http://www.marches-info.fr.
Autres renseignements :
- Interlocuteur administratif : Mme FOURNEL Dominique Syndicat scolaire de Liesse / Marchais / Missy -4, Grande Rue 02350 Marchais.
Mail : syndicatscolairelimami@orange.fr.
- Interlocuteur technique : SARL C.P.A : M. CALMUS -" Les Rosières " -02160 Craonne -Tél. 03.23.22.34.10 -Mail : cpa@cpa02.fr.
Date limite de réception des candidatures et des offres : Le Lundi 11 Février 2019 à 12 h.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date de limite de réception des offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les plis seront envoyés dans les conditions fixées par le Règlement de la Consultation par voie électronique via la plateforme : http://www.marches-info.fr.
Le double envoi n'est pas autorisé.
Date d'envoi de l'avis : vendredi 4 janvier 2019.
Chargement en cours...

Marchés similaires

Construction d'un pôle scolaire

A proximité de Aisne
Procédure adaptée
Date de publication : 09/01/2019
Consulter

Construction d’un groupe scolaire à Viessoix

A proximité de Valdallière 14350 Calvados
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 21/12/2018
Consulter

Construction d'une cuisine et d'un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur. Lots 5, 17a et 17b

A proximité de Saint-Genest-Lerpt 42530 Loire
Procédure adaptée
Date de publication : 05/01/2019
Consulter

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00