Centrale des marchés
94 travaux d'amenagement du hall d'accueil de la mairie et creation d'un ascenseur panoramique à Sucy-En-Brie 94 travaux d'amenagement du hall d'accueil de la mairie et creation d'un ascenseur panoramique à Sucy-En-Brie travaux d'amenagement du hall d'accueil de la mairie de sucy en brie et creation d'un a...
Ville de Sucy-en-Brie 94370Sucy-en-Brie marches@ville-sucy.fr 0149822459
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

94 travaux d'amenagement du hall d'accueil de la mairie et creation d'un ascenseur panoramique à Sucy-En-Brie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 172632

Date de clôture estimée : 23/08/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (28/07/12)
12-151502
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Sucy-en-Brie.
Correspondant : Mme CIUNTU Marie Carole, le maire, hôtel de ville 2 avenue Georges Pompidou, 94370 Sucy-en-Brie, tél. : 01-49-82-24-50, télécopieur : 01-49-82-24-59, courriel : marches@ville-sucy.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches-sucy.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'amenagement du hall d'accueil de la mairie de sucy en brie et creation d'un ascenseur panoramique.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : hôtel de ville 2 avenue Georges Pompidou, 94370 Sucy-en-Brie.

Code NUTS : FR107.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux à réaliser comprennent notamment les prestations suivantes :
- l'aménagement du hall d'accueil,
- la création d'un ascenseur panoramique.
L'exécution des travaux comprend toutes fournitures, façons, transports et mises en oeuvre nécessaires à la complète exécution des prestations du marché définies dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (Cctp).
Les variantes sont autorisées dans le cadre de ce marché, elles concernent les lots 2 et 11 conformément aux CCTP correspondants.
le délai total d'exécution de l'ensemble du marché est de 14 semaines dont 2 semaines de préparation du chantier suivant un planning de répartition des lots.
Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble.
Pour chaque lot, l'entreprise titulaire devra fournir un planning détaillé établi dans les conditions fixées aux articles 5.1 et 6.2 du présent cahier des clauses administratives particulières.
La date de commencement des travaux sera notifiée par Ordre de Service.
L'Ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des travaux est porté à la connaissance des entreprises chargés des autres lots.
La date prévisionnelle de commencement des travaux : début octobre 2012
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le présent marché comporte des prestations supplémentaires, sous le terme " options " à chiffrer obligatoirement. Elles sont au nombre de deux :
Lot 3 " Couverture - étanchéité " : Option ligne de vie, les caractéristiques techniques sont décrites à l'article 03.4 du CCTP du lot n° 3.
lot 4 " Ascenseur" : Option Contrat d'entretien conformément à l'article 04.3 du CCTP du lot n° 4.
Le contrat d'entretien est conclu pour une période d'un an. Il prend effet à compter de la date d'achèvement de la période d'entretien gratuit de 12 mois.
Le contrat d'entretien pourra être renouvelé 3 fois pour une nouvelle période d'un an, par décision tacite du pouvoir adjudicateur, à sa date anniversaire, sans que sa durée totale ne dépasse 4 ans.
le cas échéant, le pouvoir adjudicateur informera le titulaire, deux mois avant la date anniversaire du contrat d'entretien, de sa décision de ne pas reconduire le contrat.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er octobre 2012.

Cautionnement et garanties exigés : le pouvoir adjudicateur appliquera une retenue de garantie sur chaque acompte versé au titulaire d'un montant correspondant à cinq (5) % des sommes qui lui sont dues à ce titre.
Cette retenue peut toutefois, être remplacée, après accord de la personne publique, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire. Elle peut être remise au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement du premier acompte du marché.
Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire conserve la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché est financé sur le budget de la commune et le paiement sera effectué par virement après mandatement administratif. Le délai de paiement est de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement d'entreprises.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.
Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements. Un même prestataire ne pourra pas non plus être mandataire de plus d'un groupement par marché.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
celles fixées dans le réglement de la consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 août 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : M2012 Tvx Accueil.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : dans les conditions fixées à l'article 2.4 du réglement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juillet 2012.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Mairie de Sucy-en-Brie Service Marchés publics.
2 avenue Georges Pompidou, 94370 Sucy-en-Brie, tél. : 01-49-82-24-50, télécopieur : 01-49-82-24-59, courriel : marches@ville-sucy.fr, adresse internet : http://marches-sucy.achatpublic.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Sucy-en-Brie Service des Marchés Publics.
2 avenue Georges Pompidou, 94370 Sucy-en-Brie, tél. : 01-49-82-24-50, télécopieur : 01-49-82-24-59, courriel : marches@ville-sucy.fr, adresse internet : http://marches-sucy.achatpublic.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de MELUN 43 rue du Général de Gaulle, 77008 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Ville de Sucy en Brie - Service des Marchés Publics 2 avenue Georges Pompidou, 94370 Sucy-en-Brie, tél. : 01-49-82-24-50, courriel : marches@ville-sucy.fr, télécopieur : 01-49-82-24-59.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros oeuvre - vRD.
Les prestations du présent lot comprennent notamment :
les installations de chantier,
les travaux de terrassements complémentaires (pour les fondations, etc......),
le dévoiement du réseau sous dallage,
l'infrastructure et la superstructure
les murs non porteurs en agglomérés de béton,
les ouvrages accessoires aux étanchéités et aux lots techniques (relevés, socles béton, etc.,),
les ossatures métallique support de plancher
les réservations pour fixation des ossatures métalliques
les travaux en façade tels que seuils, appuis de baies, becquets, etc.,
les réservations des autres corps d'état
la cuvette d'ascenseurs.

C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 2 charpente métallique - bardage.
Fourniture et mise en ouevre de
charpente métallique support du plancher haut vide sanitaire
charpente métallique support de la gaine d'ascenseur vitrée
bardage d'habillage en façades
habillage en façade.

C.P.V. - Objet principal : 45223200.
Lot(s) 3 couverture - étanchéité.
Fourniture et mise en oeuvre de
couverture chaude sur ascenseur
reprise étanchéité sur terrasse R+1 après création ascenseur
points d'accroches pour ligne de vie.

C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Lot(s) 4 ascenseur.
Les prestations du présent lot comprennent la réalisation :
de monte-personne de charge 630 Kg, de vitesse 1m/s, duplex, avec machinerie embarquée et desservant 5 niveaux, 2 faces.

C.P.V. - Objet principal : 42416000.
Lot(s) 5 menuiseries extérieures Aluminium.
Les prestations du présent lot comprennent la réalisation :
de châssis et ensembles menuisés en aluminium fixes ou ouvrants à la française.
De bloc-porte en aluminium.
De portes automatiques en aluminium.
De SAS d'entrée vitrés toutes faces.
D'un habillage de gaine d'ascenseur vitré
etc.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 6 signalétique extérieure.
Les prestations du présent lot comprennent la réalisation de la signalétique extérieure.

C.P.V. - Objet principal : 31523200.
Lot(s) 7 menuiseries intérieures bois.
Les prestations du présent lot comprennent la réalisation des plinthes bois sur ouvrages neufs (cloisons et doublages).

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 8 platerie - faux-plafonds.
Les prestations du présent lot comprennent la réalisation :
De doublage intérieur par plaques de plâtre
de plafonds en plaques de plâtre lisses
retombées et jouées.

C.P.V. - Objet principal : 45421141.
Lot(s) 9 peinture - tenture.
Les prestations du présent lot comprennent la réalisation :
De peinture sur plaque de plâtre
de peinture sur ouvrages bois
De peinture sur ouvrages métalliques
de peinture sur canalisations Pvc
De revêtement mural type toile de verre.

C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Lot(s) 10 revêtements de sols souples.
Les prestations du présent lot comprennent :
La réalisation de sol souple de l'accueil du Centre Administratif.

C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Lot(s) 11 electricité : courants forts et courants faibles.
Les prestations du présent lot comprennent la réalisation :
Modification du tableau électrique
remplacement de l'installation existante pour réseaux courants forts et faibles.
Remplacement de l'installation existante pour éclairage.
Installation éclairage dans espace à aménager : spot, ruban lumineux et suspensions
raccordement réseau informatique.
Reprise Eclairage de sécurité.

C.P.V. - Objet principal : 45315300

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous