Centrale des marchés
94 réalisation d'une aire de jeux dans le parc montaleau, pour le compte de la ville, à Sucy En Brie 94 réalisation d'une aire de jeux dans le parc montaleau, pour le compte de la ville, à Sucy En Brie travaux de réalisation d'une aire de jeux dans le parc Montaleau à Sucy en Brie. code_postal :...
Ville de Sucy-en-Brie 94371Sucy-en-Brie marches@ville-sucy.fr 0149822459
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

94 réalisation d'une aire de jeux dans le parc montaleau, pour le compte de la ville, à Sucy En Brie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 539171

Date de clôture estimée : 12/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/03/13)
13-53328

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Sucy-en-Brie.
Correspondant : Mme CIUNTU Marie Carole, le maire, hôtel de Ville 2 avenue Georges Pompidou Bp70001 94371 Sucy-en-Brie Cedex tél. : 01-49-82-24-50 télécopieur : 01-49-82-24-59 courriel : marches@ville-sucy.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de réalisation d'une aire de jeux dans le parc Montaleau à Sucy en Brie.

Type de marché de travaux : conception-réalisation.

C.P.V. - Objet principal : 45236210
Objets supplémentaires : 45112600, 45233253, 45233200.

Lieu d'exécution : parc Montaleau, 94370 Sucy-en-Brie.

Code NUTS : øFR107ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le marché a pour objet les travaux de réalisation d'une aire de jeux dans le parc Montaleau. Le marché est fractionné. Il comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle désignées ci-après :
- tranche ferme : réalisation d'une aire de jeux et des revêtements extérieurs
- tranche conditionnelle 1 : Plantation et mobiliers urbains.
Le délai de la période de préparation de la tranche ferme part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer la période de préparation de la tranche considérée.
Ce délai n'est pas compris dans la période d'exécution et est fixé, pour chaque tranche, comme suit :
Tranche Ferme : 30 jours
conditionnelle n°1 : 30 jours
le délai d'exécution des travaux de chacune des tranches part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.
Le délai d'exécution est fixé par le candidat, dans l'acte d'engagement, en jours ouvrés sans pouvoir dépasser un délai plafond de 3 mois pour la tranche ferme et 1 mois pour la tranche conditionnelle.
les variantes sont autorisées uniquement pour la fourniture et pose des jeux. Les candidats doivent répondre à la solution de base. Chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation (dossier de base).
Chaque candidat peut, en outre, présenter une ou plusieurs variantes.
Les variantes devront répondre aux exigences du C.C.T.P.
Ces variantes ne seront prises en considération que si elles sont accompagnées d'un mémoire technique suffisamment complet, détaillé et des décompositions des prix
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ces travaux portent notamment sur :
Pour la tranche ferme :
-La mise en place d'une protection de chantier,
-les travaux de terrassement,
-le reprofilage des abords,
-la constitution de structure d'allées,
-la fourniture et mise en oeuvre de béton balayé,
-la fourniture et pose de jeux pour enfants,
-La réalisation de sols souples,
-la fourniture et la pose de clôtures
pour la tranche conditionnelle :
-La mise en oeuvre de gazon et de prairie,
-la fourniture et plantation d'arbres, d'arbustes, de vivaces
-la fourniture et pose de mobilier urbain.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : le bénéficiaire de l'avance est informé que la collectivité territoriale demande la constitution d'une garantie à première demande pour la totalité du remboursement de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le paiement sera effectué par virement après mandatement administratif. Le délai de paiement est de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : possibilité de présenter une offre seul ou en groupement d'entreprises. En cas de groupement, il sera exigé la forme du groupement solidaire lors de la signature du marché.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les candidats seront jugés selon leur capacité professionnelle, technique et financière selon les pièces exigées à l'article 3.2 "dossier de candidatures et des offres" du Règlement de la Consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- critère technique : 50 % ;
- critère du prix : 40 % ;
- critère du délai d'exécution des travaux : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 avril 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : M2013 TVX JEUX MONTALEAU.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 mars 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie de Sucy-en-Brie.
Correspondant : Mme Maire Le, service marchés publics 2 avenue Georges Pompidou Bp70001, 94371 Sucy-en-Brie Cedex, tél. : 01-49-82-24-50, télécopieur : 01-49-82-24-59, courriel : marches@ville-sucy.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Sucy-en-Brie.
Correspondant : Mme Maire Le, service des marchés publics 2 avenue Georges Pompidou Bp70001, 94371 Sucy-en-Brie Cedex, tél. : 01-49-82-24-50, télécopieur : 01-49-82-24-59, courriel : marches@ville-sucy.fr, adresse internet : https://marches-sucy.achatpublic.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle Case postale 8630 77008 Melun Cedex tél. : 01-60-56-66-30 télécopieur : 01-60-56-66-10.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja.
Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00