Centrale des marchés
67 stabilisation et étanchement de digues pour le compte des voies Navigables de France, à Strasbourg 67 stabilisation et étanchement de digues pour le compte des voies Navigables de France, à Strasbourg canal de la Marne au Rhin-Bief n°21 et Bief de partage des Vosges-Stabilisation et étanchement ...
Voies navigables de France 67010Strasbourg
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

67 stabilisation et étanchement de digues pour le compte des voies Navigables de France, à Strasbourg

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 539123

Date de clôture estimée : 06/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/03/13)
13-54036

67Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Voies navigables de France.
Correspondant : M. Rouas Guy, Directeur territorial par intérim, 25, rue de la Nuée Bleue - B.P. 30367 67010 Strasbourg adresse internet : http://www.vnf.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-publics.gouv.fr.

Objet du marché : canal de la Marne au Rhin-Bief n°21 et Bief de partage des Vosges-Stabilisation et étanchement de digues.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 44212410
Objets supplémentaires : 45262330.

Lieu d'exécution : bief n°21 du canal de la Marne au Rhin : commune de Lutzelbourg et Bief des Vosges du canal de la Marne au Rhin : commune de Niderviller.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
l'opération comporte essentiellement :
- (1ère partie) la restauration de la murette en maçonnerie programmée sur le bief n°21
Les pierres délitées seront déposées. Du béton projeté sera ensuite mis en oeuvre sur la murette en maçonnerie.
- (2 ème partie) la mise en oeuvre des palplanches sur le bief n°21 et le bief de partages des Vosges
Les palplanches à battre sont constituées de palplanches métalliques laminées à chaud de type AU 18, de 5.70 mètres de longueur, posées en continu dans la risberme pour le bief n°21 et de type PU 18 de 9 mètres de longueur, posées en continu dans le canal pour le bief de partages des Vosges.
Délai d'exécution des travaux :
Il est décomposé selon les délais distincts d'exécution mentionnés ci-dessous :
- 1ère partie: la restauration de la murette en maçonnerie sur le bief n°21 sera réalisée impérativement pendant la période de chômage fixée du 04/11/2013 au 15/12/2013. Le délai d'exécution est de 30 jours calendaires
- 2e partie: la mise en oeuvre de palplanches métalliques sur le bief n°21 et le bief de partages des Vosges aura lieu au cours du 1er trimestre 2014. Le délai d'exécution est de 70 jours calendaires
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : modalités de financement : Crédits 100 % VNF sur ressources propres.
Modalités de paiement : Le délai global de paiement du règlement des comptes est fixé à 30 jours.
Une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées dans le cahier des charges.
Les prix sont révisables.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application des articles 43 et 44 du code des marchés publics (cmp) ;
La forme juridique du candidat ;
En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;
Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché.



Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices ; En cas de sous-traitance, la justification des capacités économique et financière du (ou des) sous-traitant(s) envisagé(s).



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : des certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité professionnelle du candidat peut être apportée par tout moyen ;
En cas de sous-traitance, la justification des capacités professionnelles du (ou des) sous-traitant(s) envisagé(s) ;
Une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années ;
La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé, les prestations exécutées en propre et celles sous-traitées;
une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose;
éventuellement, des certificats établis par des organismes chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des travaux à des spécifications ou des normes ;
En cas de sous-traitance, la justification des capacités techniques du (ou des) sous-traitant(s) envisagé(s);
a cet effet, et pour certains renseignements ou documents exigés ci-dessus, il peut être utilisé les modèles (Dc1-Dc2), dernièrement mis à jour, disponibles sur le site Internet du Ministère en charge des Finances (http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
Si le candidat a demandé de prendre en compte les capacités professionnelles, techniques ou financières d'un ou plusieurs sous-traitants au niveau de la candidature, il devra fournir le ou les demandes d'acceptation de ces derniers et d'agrément de leurs conditions de paiement dans l'offre.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- la valeur technique de l'offre, au vu du mémoire justificatif et explicatif, sera jugée au regard des éléments suivants à valeur égale : - la pertinence des procédés et moyens d'exécution envisagés pour réaliser l'ensemble des travaux sur site dans les délais impartis (mise en oeuvre du rideau de palplanches, atelier de battage, raccords, terrassements, mise en oeuvre de béton projeté...) et les dispositions prévues pour assurer la qualité de leurs prestations (sopaq), - l'organisation et le phasage détaillé du chantier au regard des contraintes de délais (planning), - les moyens en personnels, en matériels et en engins affectés au chantier pour réaliser tous les travaux dans les conditions fixées par le marché, compte tenu des contraintes d'exécution et des terrains rencontrés, - les mesures prises pour garantir la protection de l'environnement (sopae), la gestion et le suivi des déchets (sosed) ainsi que la sécurité. : 60 % ;
- le prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 mai 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : ATS-2013-CMR-B21-BPV.

Renseignements complémentaires : les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que tous les documents de présentation associés. Dans le cas où les candidatures, les offres et tous les documents associés seraient issus d'une traduction en français, celle-ci sera certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ;
Il ne s'agit pas d'un marché a caractère périodique ;
Le marché ne s'inscrit pas dans un projet/programme financé par des fonds communautaires ;
Modalités d'ouverture des offres:
-personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non
-l'ouverture des plis n'est pas publique.
conditions de remise des offres ou des candidatures :
* Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le maître de l'ouvrage dans le délai fixé pour la remise des offres. Les autres documents sont retournés aucandidat sans être ouverts ;
* La copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du CMP, doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde" ;
* Les candidatures ou les offres dans lesquelles un programme informatique malveillant serait détecté par le pouvoir adjudicateur ne feront pas l'objet d'une réparation, le cas échéant, la copie de sauvegarde sera ouverte. Si cette dernière comportait elle aussi un programme informatique malveillant, les candidatures ou les offres seront réputées n'avoir jamais été reçues ;
* Les offres transmises par échange électronique sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique "Ats-2013-Cmr-B21-Bpv", le seront suivant les modalités précisées dans le règlement de la consultation.
les candidats désirant se rendre sur le site devront s'adresser à/au :
Voies Navigables de France
Subdivision de Saverne
M.Felix Dominique
102rue du Canal
57820 Lutzelbourg
Tél : 03 87 25 86 22
portable : 06 30 64 70 23
adresse mail: dominique.felix@vnf.fr
la visite du site est fortement recommandée compte tenu des contraintes particulières du site où se déroulera les travaux. Dans le cadre de la visite du site sur le bief n°21, il est possible d'abaisser le plan d'eau de 40 cm environ. Le candidat préviendra la subdivision de Saverne 48 heures en avance. La non visite du site par le candidat ne constitue pas une mesure d'exclusion.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : * Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de l'offre ;
* Les documents de la consultation et les renseignements supplémentaires pourront être obtenus par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique " Ats-2013-Cmr-B21-Bpv", après avoir installé les pré-requis techniques et avoir pris connaissance du manuel d'utilisation ou par voie postale;.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 mars 2013.
Voies Navigables de France Direction Territoriale de Strasbourg.
25, rue de la Nuée Bleue - B.P. 30367, 67010 Strasbourg, adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : VNF-Direction territoriale de Strasbourg Arrondissement Territorial de Strasbourg Bureau d'études.
Correspondant : M. Mouslouhdine Sahnoun, 35, rue Pierre de Coubertin, 67015 Strasbourg, tél. : 03-88-45-84-10, télécopieur : 03-88-45-84-01, courriel : be.ats.dt-strasbourg@vnf.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : VNF-Direction territoriale de Strasbourg Arrondissement Territorial de Strasbourg Bureau d'études.
Correspondant : M. Mouslouhdine Sahnoun, 35, rue Pierre de Coubertin, 67015 Strasbourg, tél. : 03-88-45-84-10, télécopieur : 03-88-45-84-01, courriel : be.ats.dt-strasbourg@vnf.fr, adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix - B.P. 51038, 67070 Strasbourg Cedex tél. : 03-88-21-23-23 télécopieur : 03-88-36-44-66.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel: depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L551-1 du Code de Justice Administrative);
Recours pour excès de pouvoir: dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R421-1 à R421-3 du Code de Justice Administrative);
Recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00